Решение Заринского городского Собрания депутатов от 28.10.2008 N 90 "Об утверждении Положения о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования город Заринск Алтайского края"

Документ утратил силу
Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Уставом муниципального образования город Заринск Алтайского края, городское Собрание депутатов решило:
1. Утвердить Положение о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования город Заринск Алтайского края (Приложение N 1).
2. Признать утратившим силу постановление городского Собрания депутатов
- от 16.12.2005 N 123 "О принятии Положения "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования городского округа "Город Заринск" Алтайского края".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в "Сборнике муниципальных правовых актов".
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и социальной политике (С.Н.Приб).

Глава города С.М.БАЛАБИН

Приложение N 1 к Решению Заринского городского Собрания депутатов "Об утверждении Положения о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования город Заринск Алтайского края"

ПОЛОЖЕНИЕ

О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗАРИНСК АЛТАЙСКОГО КРАЯ


1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования город Заринск Алтайского края (далее - муниципальное образование) в целях развития добросовестной конкуренции, эффективности расходования средств местного бюджета муниципального образования.
2. Положение применяется в случаях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, за исключением случаев, если такие услуги оказываются международными финансовыми организациями, созданными в соответствии с международными договорами, участником которых является Российская Федерация, а также международными финансовыми организациями, с которыми Российская Федерация заключила международные договоры. Перечень указанных международных финансовых организаций утверждается Правительством Российской Федерации.
3. Формирование, размещение, исполнение и контроль за исполнением муниципального заказа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (с последующими редакциями) (далее - Закон), Бюджетным, Налоговым и Гражданским кодексами Российской Федерации, Положением о ведении реестров государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети интернет, на котором размещаются указанные реестры, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2006 N 807, Уставом муниципального образования город Заринск Алтайского края, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере размещения заказов.
4. В настоящем Положении используются следующие понятия:
муниципальный заказ - совокупность заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, производство работ, оказание услуг за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования;
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд - осуществляемые в порядке, предусмотренном действующим законодательством, действия заказчиков, уполномоченных органов по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (далее также - муниципальный контракт либо контракт), а также иных гражданско-правовых договоров в любой форме;
муниципальные нужды - обеспечиваемые за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования в соответствии с расходными обязательствами потребности муниципального образования, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами, законами Алтайского края и нормативными правовыми актами местного самоуправления, функций и полномочий муниципальных заказчиков;
проект потребностей - документ, содержащий планируемые на очередной финансовый год потребности в товарах, работах, услугах для нужд муниципального образования;
реестр потребностей - перечень, содержащий наименование групп закупаемых товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования с указанием средств местного бюджета, выделенных для их приобретения;
сводный план закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд - перечень, содержащий объем и номенклатуру товаров, работ, услуг с указанием средств местного бюджета, выделенных для их приобретения, наименование заказчика, осуществляющего закупки, способов и сроков закупок;
муниципальные заказчики (далее по тексту - заказчики) - органы местного самоуправления, а также бюджетные учреждения и уполномоченные органами местного самоуправления на размещение заказов бюджетные учреждения, иные получатели средств местных бюджетов при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования;
участник размещения заказа (далее по тексту - участник) - любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта;
муниципальный контракт - договор, заключенный заказчиком от имени муниципального образования в целях обеспечения муниципальных нужд;
специализированная организация - привлеченное на основе контракта юридическое лицо для осуществления функций по размещению заказа путем проведения торгов в форме конкурса на право заключить муниципальный контракт или аукциона на право заключить муниципальный контракт; разработки конкурсной документации, документации об аукционе, опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе и иных связанных с обеспечением проведения торгов функций;
комиссия по размещению заказа (далее по тексту - комиссия) - создаваемая заказчиком или уполномоченным органом комиссия в целях размещения заказа путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок цен на товары, работы, услуги;
одноименные товары, одноименные работы, одноименные услуги - товары, работы, услуги, относящиеся к одной группе товаров, работ, услуг в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов.

2. Планирование закупок для муниципальных нужд

1. Планирование закупок для муниципальных нужд осуществляется муниципальными заказчиками на основе приоритетных направлений социального и экономического развития муниципального образования по отраслям с учетом полномочий, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
2. Планирование закупок для муниципальных нужд предусматривает следующее:
- подготовку и формирование проекта потребностей муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах на очередной финансовый год;
- формирование и утверждение расходной части городского бюджета на основании потребностей муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах на очередной финансовый год.

3. Порядок формирования потребностей в товарах, работах, услугах для муниципальных нужд

1. Проекты потребностей готовятся муниципальными заказчиками и включают в себя предложения по закупкам с обоснованием необходимости их приобретения.
2. Муниципальные заказчики собирают и обобщают информацию, исходя из приоритетных направлений социального и экономического развития муниципального образования по отраслям. В пределах своей компетенции заказчики определяют приоритеты, осуществляют выбор первоочередных целей, на которые следует направить требуемые бюджетные ассигнования.
3. Проекты потребностей (Приложение 1) представляются заказчиками не позднее 25 июля текущего года в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике с приложением обоснования сумм расходов в виде смет, калькуляций, дефектных ведомостей, пояснительных записок и в комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города.
4. Ответственность за достоверность сведений, представленных в проекте потребностей, несет муниципальный заказчик.
5. На основании потребностей муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах на очередной финансовый год комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации города готовит проект местного бюджета в расходной части и выносит на рассмотрение Заринского городского Собрания депутатов.
6. Проект расходной части местного бюджета содержит перечень статей расходов муниципального образования, с указанием средств местного бюджета, выделенных по каждой статье (Приложение 2).
7. Заключение муниципальных контрактов, не обеспеченных бюджетными средствами, не допускается до внесения изменений в бюджет.
8. Корректировка расходной части бюджета муниципальных заказчиков в разрезе статей утверждается Заринским городским Собранием депутатов.

4. Муниципальные заказчики

1. Наделение получателей средств местного бюджета функциями муниципальных заказчиков и уполномоченных органов осуществляется путем издания соответствующего распоряжения главы администрации города.
Изменение состава муниципальных заказчиков и уполномоченных органов осуществляется также на основании распоряжения главы администрации города.
2. Заказчики в пределах предоставленных средств и полномочий:
1) определяют номенклатуру и объемы поставок товара, выполнения работ, оказания услуг, определяют цену товара (работы, услуги), являющегося предметом размещения заказа, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением;
2) принимают решение о способе размещения заказа;
3) разрабатывают и утверждают документацию в соответствии с выбранным способом размещения заказа;
4) осуществляют процедуру размещения заказа в соответствии со способом размещения заказа;
5) заключают муниципальный контракт на выполнение заказа по итогам его размещения;
6) обеспечивают организацию финансирования муниципального контракта;
7) контролируют исполнение заказа;
8) несут ответственность за размещение заказа;
9) предоставляют сведения о недобросовестных поставщиках в порядке, установленном действующим законодательством;
10) предоставляют в комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города сведения о муниципальных контрактах, заключенных по итогам размещения заказов;
11) предоставляют по требованию комитета администрации города по финансам, налоговой и кредитной политике и иных органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения муниципального заказа, необходимые сведения и документы;
12) выполняют иные функции, связанные с размещением заказа.
3. Органы, уполномоченные размещать заказ от имени получателей бюджетных средств (далее - уполномоченный орган), осуществляют свою деятельность в соответствии с порядком взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчиков, утвержденным распоряжением главы администрации города.
4. В случае необходимости заказчики могут привлечь на конкурсной основе специализированную организацию для выполнения части функций по размещению заказа.

5. Способы размещения заказа

1. Размещение заказа может осуществляться:
1) путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной форме;
2) без проведения торгов (запрос котировок, размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)).
2. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, которые соответственно производятся, выполняются, оказываются не по конкретным заявкам заказчика, уполномоченного органа, для которых есть функционирующий рынок и сравнивать которые можно только по их ценам, осуществляется путем проведения открытого аукциона.
Перечни товаров, работ, услуг, размещение заказов соответственно на поставки, выполнение, оказание которых осуществляются путем проведения аукциона, устанавливаются Правительством Российской Федерации. В случае, если товары, работы, услуги включены в указанные перечни, размещение заказов на поставки таких товаров, выполнение таких работ, оказание таких услуг для муниципальных нужд путем проведения конкурса не допускается.
3. Размещение заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, в том числе автомобильных дорог общего пользования, а также временных построек, киосков, навесов и других подобных построек, для муниципальных нужд осуществляется путем проведения аукциона.
4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в торгах в соответствии с действующим законодательством. Суммы денежных средств перечисляются на расчетный счет заказчика.
5. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения контракта в соответствии с действующим законодательством. Суммы денежных средств перечисляются на расчетный счет заказчика.
6. Два и более заказчика, уполномоченных органа вправе осуществлять размещение заказов на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг путем проведения совместных торгов в соответствии с действующим законодательством.

6. Комиссии по размещению муниципального заказа

1. Заказчиком, Уполномоченным органом до опубликования извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, о проведении запроса котировок, о предварительном отборе либо направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе принимаются решения о создании комиссии по размещению муниципального заказа (либо единой комиссии), определяется ее состав, порядок работы, назначается председатель комиссии.
2. Число членов комиссии должно быть не менее, чем пять человек.
Члены комиссии утверждаются на условиях и в порядке, предусмотренном Положением о комиссии муниципального заказчика, осуществляющей функции по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
В случае необходимости в состав комиссии, на временной основе, могут быть включены специалисты, имеющие специальные познания в отношении предмета торгов.

7. Муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

1. Муниципальный контракт заключается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами с учетом положений Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (с последующими редакциями).
2. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта, а в случае, предусмотренном пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального закона N 94-ФЗ, со дня заключения иных гражданско-правовых договоров.
3. При заключении и исполнении муниципального контракта изменение условий контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (с последующими редакциями).
4. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (с последующими редакциями).
При размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства начальная (максимальная) цена муниципального контракта определяется на весь срок выполнения таких работ, исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения контракта.
5. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
6. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7. Обеспечение финансирования контракта осуществляется заказчиком в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом города на соответствующий финансовый год.
Финансирование размещения заказа для муниципальных нужд за счет местного бюджета осуществляется путем перечисления денежных средств заказчикам в пределах плановых ассигнований по соответствующим статьям бюджетной классификации в соответствии с бюджетным законодательством.
8. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10. В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому контракту, заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ заключается контракт при уклонении победителя торгов или победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Если до расторжения муниципального контракта поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса, аукциона или победителем в проведении запроса котировок. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.
11. В муниципальный контракт включается обязательное условие о порядке осуществления заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в таком контракте. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным муниципальным контрактом, заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Приемка выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в муниципальном контракте осуществляется комиссией, в состав которой включаются представители Заказчика, Исполнителя (Подрядчика) и Органа территориального общественного самоуправления, в случае когда выполнение работ (оказание услуг) осуществляется на территории данного органа.
12. В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

8. Реестр муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов

1. Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города осуществляет ведение реестра муниципальных контрактов (далее по тексту - реестр контрактов), заключенных от имени всех муниципальных заказчиков города по итогам размещения заказов. В реестр контрактов не включаются сведения о муниципальных контрактах и об иных заключенных в соответствии с пунктом 14 части 2 статьи 55 настоящего Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" гражданско-правовых договорах.
2. Для составления реестра контрактов заказчик в течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта направляет в Комитет по экономике следующие сведения:
1) наименование заказчика;
2) источник финансирования;
3) способ размещения заказа;
4) дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов проведения запроса котировок и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта;
5) дата заключения контракта;
6) предмет, цена контракта и срок его исполнения;
7) наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства, идентификационный номер налогоплательщика (для физических лиц) поставщика (исполнителя, подрядчика);
8) сведения об исполнении контракта.
3. В случае, если в соответствии с действующим законодательством были внесены изменения в условия муниципального контракта, заказчики в течение трех рабочих дней со дня внесения таких изменений направляют сведения, которые предусмотрены пунктом 8.2 настоящего Положения и в отношении которых были внесены изменения в условия контракта.
Сведения, указанные в подпункте 8 пункта 8.2 настоящего Положения, направляются заказчиками в течение трех рабочих дней со дня исполнения или расторжения муниципального контракта.
4. Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города осуществляет размещение реестра контрактов на официальном сайте Алтайского края или на официальном сайте муниципального образования в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 8.2 настоящего Положения.

9. Реестр недобросовестных поставщиков

1. Ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляется уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти - Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края.
2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми муниципальные контракты по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими муниципальных контрактов.
3. Порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков, требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков устанавливаются Правительством Российской Федерации.

10. Информационное обеспечение размещения заказов

1. Информация о размещении заказов, предусмотренная законом о размещении заказов, публикуется и размещается заказчиками соответственно в официальном печатном издании города Заринска - городской газете "Новое время", на официальном сайте Алтайского края и на официальном сайте муниципального образования город Заринск Алтайского края.
2. В официальном печатном издании города Заринска публикуется следующая информация:
1) извещение о проведении открытого конкурса, открытого аукциона и иная информация, предусмотренная действующим законодательством;
2) протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
3) протокол аукциона.
3. На официальном сайте муниципального образования город Заринск Алтайского края размещается следующая информация:
1) извещение о проведении запроса котировок, открытого конкурса, открытого аукциона, и иная информация, предусмотренная действующим законодательством;
2) конкурсная документация на проведение открытого конкурса, аукционная документация на проведение открытого аукциона;
3) изменения, вносимые в извещение о проведении открытого конкурса и открытого аукциона, конкурсную документацию и документацию об аукционе, разъяснения положений конкурсной документации на проведение открытого конкурса;
4) протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокол рассмотрения и протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокол аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок, предварительного отбора поставщиков в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, протокол об отказе от заключения контракта;
5) сведения, включаемые в реестр муниципальных контрактов.
4. На официальном сайте Алтайского края размещается следующая информация:
1) извещение о проведении открытого конкурса, открытого аукциона, и иная информация, предусмотренная действующим законодательством;
2) конкурсная документация на проведение открытого конкурса, аукционная документация на проведение открытого аукциона;
3) изменения, вносимые в извещение о проведении открытого конкурса и открытого аукциона, конкурсную документацию и документацию об аукционе, разъяснения положений конкурсной документации на проведение открытого конкурса;
4) протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокол рассмотрения и протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокол аукциона, протокол об отказе от заключения контракта.

6. Информация о размещении заказа, размещенная на официальных сайтах, должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

11. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов

1. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной, котировочной (либо единой) комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.
2. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной, котировочной (либо единой) комиссии осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
3. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Контроль за размещением муниципальных заказов. Ответственность

1. Контроль за исполнением Положения о муниципальном заказе осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, Заринским городским Собранием депутатов, комитетом администрации города по финансам, налоговой и кредитной политике.
2. Контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3. При выявлении в результате проведенных проверок нарушения заказчиком, уполномоченным органом или специализированной организацией законодательства о размещении заказов контролирующий орган вправе:
1) выдать заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации, конкурсной, аукционной, котировочной (либо единой) комиссии, в результате действий (бездействия) которых были нарушены права и законные интересы участников размещения заказа, обязательные для исполнения предписания об устранении таких нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) выдать заказчику, уполномоченному органу или специализированной организации, конкурсной, аукционной, котировочной (либо единой) комиссии, уполномоченным на ведение реестров заключенных по итогам размещения заказов муниципальных контрактов органу местного самоуправления, обязательные для исполнения предписания об устранении таких нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) обратиться в суд, арбитражный суд с иском о признании размещенного заказа недействительным.
4. Порядок контроля, осуществляемый исполнительным органом субъекта Российской Федерации, определяется действующим законодательством.
5. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1 к Положению о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования г. Заринск Алтайского края

РЕЕСТР
ПОТРЕБНОСТЕЙ НА ________ ГОД ___________________________________________ (наименование получателя бюджетных средств)

  N  
 п/п 
   Наименование групп   
 товаров (работ, услуг) 
 Ед. 
изм. 
 Объем товаров (работ, услуг) 
Сумма
1.   




2.   




3.   





Приложение N 2 к Положению о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования г. Заринск Алтайского края

СВОДНЫЙ РЕЕСТР
ПОТРЕБНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗАРИНСК НА ________ ГОД

 N 
п/п
 Наименование групп товаров (работ, услуг) 
     Лимит бюджетных     
   обязательств (руб.)   
1. 


2. 


3. 



Наверх