Решение Иланского районного Совета народных депутатов Красноярского края от 22.12.2006 N 23-115-р "О муниципальном заказе"

Документ утратил силу
В целях обеспечения эффективного расходования средств районного бюджета при организации закупок продукции для муниципальных нужд в соответствии со ст. 525 Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 70 - 73 Бюджетного кодекса РФ, ст. ст. 29, 60 Устава муниципального образования Иланский район Красноярского края районный Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить Положение о муниципальном заказе в Иланском районе Красноярского края согласно приложению.
2. Предложить администрации района:
2.1. Привести в 2-месячный срок свои нормативные правовые акты о поставках продукции для муниципальных нужд в соответствие с настоящим Решением;
2.2. Возложить на отдел анализа, прогнозирования и стратегического развития района управления экономики и планирования осуществление функций по размещению заказов на закупку продукции, работ, услуг для муниципальных нужд.
3. Решение районного Совета народных депутатов от 14.11.2005 N 8-40-р "О муниципальном заказе" признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию районного Совета народных депутатов по финансам, бюджету, экономической политике, собственности и налогам (Смирнова Т.А.).
5. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в "Ведомостях органов местного самоуправления муниципального образования Иланский район" со дня официального опубликования.

Глава района В.В.КОЧУБЕЙ

Приложение к Решению Иланского районного Совета народных депутатов от 22 декабря 2006 г. N 23-115-р

ПОЛОЖЕНИЕ

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ В ИЛАНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ


Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и размещения муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд в целях обеспечения эффективности и открытости расходования средств районного бюджета, единства экономического пространства на территории Иланского района при размещении заказов.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Устава муниципального образования Иланский район Красноярского края.
1.3. В целях настоящего Положения понятия и термины используются в следующих значениях:
муниципальный заказ - совокупность заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств районного бюджета;
муниципальный контракт - договор, заключенный заказчиком от имени муниципального образования в целях обеспечения муниципальных нужд;
муниципальные нужды - обеспечиваемые за счет средств местных бюджетов в соответствии с расходными обязательствами муниципальных образований потребности муниципальных образований в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов Российской Федерации;
муниципальные заказчики Иланского района - органы местного самоуправления, а также уполномоченные органами местного самоуправления на размещение заказов получатели бюджетных средств при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств;
в случае если создан орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков (далее также - уполномоченный орган), указанный уполномоченный орган осуществляет данные функции, за исключением подписания муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. При этом муниципальные контракты подписываются муниципальными заказчиками. Порядок взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчиков должен устанавливаться решением о создании такого уполномоченного органа;
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд - под размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд понимаются осуществляемые в порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", действия заказчиков, уполномоченных органов по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (далее также - муниципальный контракт либо контракт);
конкурс на право заключить государственный или муниципальный контракт - торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер;
аукцион на право заключить муниципальный контракт - под аукционом на право заключить муниципальный контракт понимаются торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта;
запрос котировок - способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для государственных или муниципальных нужд сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену контракта;
размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - под размещением заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается способ размещения заказа, при котором заказчик предлагает заключить государственный или муниципальный контракт только одному поставщику (исполнителю, подрядчику);
единая конкурсная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый заказчиком или уполномоченным органом для осуществления размещения заказов путем проведения конкурса, аукциона, а также запроса котировок цен на товары, работы, услуги (далее - запрос котировок);
участники размещения заказов - участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение государственного или муниципального контракта, подавшие заявку на участие в конкурсе. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель;
цена продукции - стоимость поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг), в структуру которой, в зависимости от условий муниципального контракта, могут быть включены расходы по транспортировке, а также по уплате налоговых и других обязательных платежей;
сводный проект потребностей Иланского района - перечень потребностей в продукции, планируемых структурными подразделениями администрации Иланского района и бюджетными учреждениями на очередной финансовый год;
сводный план муниципального заказа - перечень планируемых администрацией Иланского района закупок продукции для муниципальных нужд в рамках текущего финансового года;
реестр закупок - перечень, содержащий объем и номенклатуру произведенных заказчиками закупок, сведения об исполнителях муниципальных заказов, цену и дату закупок; специализированная организация - заказчик или уполномоченный орган вправе привлечь на основе договора юридическое лицо (далее - специализированная организация) для осуществления функций по размещению заказа путем проведения торгов в форме конкурса на право заключить муниципальный контракт (далее также - конкурс) или аукциона на право заключить муниципальный контракт (далее также - аукцион) - разработки конкурсной документации, документации об аукционе, опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе и иных связанных с обеспечением проведения торгов функций. При этом создание комиссии по размещению заказа, определение начальной цены муниципального контракта, предмета и существенных условий муниципального контракта, утверждение проекта контракта, конкурсной документации, документации об аукционе, определение условий торгов и их изменение осуществляются заказчиком, уполномоченным органом, а подписание муниципального контракта осуществляется заказчиком.

Раздел 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

2.1. Формирование муниципального заказа осуществляется на основе показателей прогноза социально-экономического развития района, проектов районных целевых программ и предполагает подготовку и утверждение администрацией района сводного плана муниципального заказа Иланского района.
2.2. Подготовку сводного плана муниципального заказа Иланского района осуществляет отдел анализа, прогнозирования и стратегического развития района, уполномоченный координировать размещение муниципального заказа (далее - уполномоченный орган).
2.3. Порядок формирования сводного проекта потребностей Иланского района:
а) структурные подразделения администрации района организуют подготовку подведомственными муниципальными учреждениями, финансируемыми непосредственно из районного бюджета, проектов потребностей в продукции на предстоящий финансовый год;
б) муниципальные учреждения до 1 мая текущего года направляют в соответствующие структурные подразделения проекты потребностей в соответствии с формой 1 (приложение 3), вместе с технико-экономическим обоснованием, в котором отражаются объем и порядок работ, поставок продукции и услуг, источники финансирования, практическая значимость для района, ожидаемые результаты. Расчет потребности в продукции производится исходя из нормативов, утвержденных федеральными законами, постановлениями Правительства РФ, нормативными актами субъекта Федерации и местного самоуправления, обосновывающими необходимость в конкретном товаре, работе, услуге и регламентирующими расчет потребности в них. Расчеты оформляются в качестве самостоятельных приложений к проектам потребностей;
в) структурные подразделения администрации района обобщают данные о собственных потребностях, потребностях подведомственных им муниципальных учреждений, определяют приоритеты, осуществляют выбор первоочередных целей, на которые следует направить требуемые бюджетные ассигнования, подготавливают проект потребностей структурного подразделения в соответствии с формой 2 (приложение 3);
г) проект потребностей утверждается руководителем структурного подразделения администрации района, согласовывается с финансовым управлением в части обоснования нормативной и расчетной потребности в продукции (проверяет на соответствие действующим ценам, тарифам и нормативам), соответствия запрашиваемых объемов финансирования, предусмотренных бюджетом, и в срок до 1 июня текущего года направляется с соответствующим обоснованием в уполномоченный орган;
д) уполномоченный орган осуществляет проверку проектов потребностей структурных подразделений на соответствие установленным требованиям по заполнению и готовит сводный проект потребностей Иланского района в соответствии с формой 3 (приложение 3).
2.4. Сводный проект потребностей Иланского района в срок до 1 июля текущего года представляется на утверждение Главе района.
Утвержденный Главой района сводный план муниципального заказа направляется в финансовое управление администрации Иланского района для формирования расходной части районного бюджета на очередной финансовый год.
2.5. Финансирование муниципального заказа осуществляется в пределах ассигнований главным распорядителям и получателям бюджетных средств, утвержденных решением районного Совета народных депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год. В ходе исполнения районного бюджета финансирование муниципального заказа осуществляется в соответствии с бюджетной росписью и лимитами утвержденных бюджетных обязательств.
При внесении изменений и дополнений в решение районного Совета народных депутатов о районном бюджете на соответствующий финансовый год необходимые изменения и дополнения вносятся в сводный план муниципального заказа Иланского района.

Раздел 3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

3.1. Все закупки товаров, работ и услуг (далее - продукция) для муниципальных нужд, за исключением случаев, если такие товары, работы, услуги поставляются, выполняются, оказываются на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, осуществляются исключительно при условии заключения муниципального контракта.
3.2. Муниципальный заказ размещается после утверждения сводного плана муниципального заказа Иланского района и соответствующих расходов в районном бюджете.
3.3. Продукция, поставляемая по муниципальному контракту, должна соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов и особым условиям, установленным таким контрактом.
3.4. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:
- соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.
При размещении заказа путем проведения торгов заказчик, уполномоченный орган вправе установить также следующие требования к участникам размещения заказа:
- обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного или муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
- отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
Указанные требования предъявляются ко всем участникам размещения заказа.
3.5. При размещении муниципального заказа заказчик не вправе устанавливать критерии дискриминационного характера в отношении отбора поставщиков, а также осуществлять какую-либо координацию их деятельности, ведущую к ограничению конкуренции.
3.6. При размещении муниципального заказа не допускается:
- разделение единого муниципального заказа на закупку одного вида продукции на составные части, предполагающее возможность его размещения на внеконкурсной основе или без заключения муниципального контракта;
- заключение муниципальных контрактов, не обеспеченных финансированием;
- заключение муниципальных контрактов с поставщиками, представившими ложную информацию заказчику или конкурсной комиссии;
- размещение муниципального заказа среди поставщиков, не выполнивших условия предыдущих муниципальных контрактов.
3.7. Размещение муниципального заказа может осуществляться:
1) путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной форме;
2) без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на товарных биржах).

Раздел 4. ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

4.1. Открытый конкурс на поставку продукции для муниципальных нужд (далее - конкурс) организует муниципальный заказчик, уполномоченный орган в соответствии с требованиями федерального законодательства и настоящего Положения.
4.2. При размещении заказа путем проведения конкурса, аукциона, а также запроса котировок цен на товары, работы, услуги (далее - запрос котировок) создается конкурсная, аукционная или котировочная комиссия (далее также - комиссия).
Заказчиком, уполномоченным органом до опубликования извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, о проведении запроса котировок, о предварительном отборе либо направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе принимается решение о создании комиссии, определяются ее состав и порядок работы, назначается председатель комиссии.
Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек.
Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе или заявки на участие в запросе котировок (далее - котировочные заявки) либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников размещения заказа). В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик, уполномоченный орган, принявшие решение о создании комиссии, обязаны незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах размещения заказа и на которых не способны оказывать влияние участники размещения заказа.
Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, уполномоченного органа, принявших решение о создании комиссии.
4.3. Заказчик привлекает заявки на участие в конкурсе путем опубликования извещения о проведении конкурса в газете "Иланские вести", а также на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. Указанное извещение по решению заказчика также может быть опубликовано в иных средствах массовой информации.
Датой официального опубликования извещения считается дата выпуска газеты "Иланские вести", в которой опубликован его текст. Извещение о проведении конкурса должно быть опубликовано заказчиком не менее чем за 30 дней до его проведения.
4.4. Заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в конкурсе, опубликовав информацию об этом в тех же средствах массовой информации, в которых была опубликована информация о проведении конкурса.
4.5. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны следующие сведения:
1) форма торгов;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации;
3) источник финансирования заказа;
4) предмет государственного или муниципального контракта с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и кратких характеристик такого товара, таких работ, услуг;
5) место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) начальная цена контракта;
8) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком, уполномоченным органом за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена;
9) место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе;
10) критерии оценки заявок на участие в конкурсе;
11) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса;
12) преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, если такие преимущества установлены заказчиком, уполномоченным органом. При этом заказчик, уполномоченный орган в случаях, предусмотренных Правительством Российской Федерации, вправе устанавливать преимущества указанным категориям лиц в отношении предлагаемой цены контракта в размере до пятнадцати процентов;
13) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления заказчиком, уполномоченным органом требования обеспечения заявки на участие в конкурсе;
14) размер обеспечения исполнения государственного или муниципального контракта, срок и порядок его предоставления в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать тридцать процентов начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого конкурса.
4.6. Заказчик обязан ответить на запрос поставщика о разъяснении положений конкурсной документации, поступивший не позднее трех дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе. Ответ в письменной форме должен быть направлен поставщику в течение семи дней с момента поступления его запроса, но не позднее одного рабочего дня до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе.
В любое время до истечения установленного срока подачи заявок заказчик вправе по собственной инициативе или в ответ на запрос какого-либо поставщика изменить конкурсную документацию путем издания дополнения, которое должно быть доведено заказными письмами до сведения всех поставщиков не позднее чем за пять дней до дня проведения конкурса.
4.7. Конкурсная документация должна содержать:
1) требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - электронный документ), и инструкцию по ее заполнению;
2) требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, который является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик;
3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) порядок формирования цены контракта, в том числе с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
6) сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками);
7) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного или муниципального контракта;
8) сведения о праве заказчика в одностороннем порядке изменить объем выполняемых по контракту работ, оказываемых услуг в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона 94-ФЗ;
9) порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;
10) требования к участникам размещения заказа;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки;
12) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации;
13) место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе устанавливаются в соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона N 94-ФЗ;
14) критерии оценки заявок на участие в конкурсе;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
16) срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект государственного или муниципального контракта. Указанный срок должен составлять не менее чем десять дней.
К конкурсной документации должен быть приложен проект государственного или муниципального контракта.
4.8. Заказчик вправе предложить поставщикам представить интересующие его документы и информацию, необходимые для удостоверения их квалификации, наличия у поставщиков необходимых материальных, финансовых ресурсов для выполнения муниципального контракта.
4.9. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в указанный в извещении о проведении открытого конкурса срок по форме, установленной конкурсной документацией.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости;
г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа, в случае проведения конкурса на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, если в извещении о проведении открытого конкурса и в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника размещения заказа;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения государственного или муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам;
3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае если в извещении о проведении открытого конкурса содержится указание на требование обеспечения такой заявки;
б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона N 94-ФЗ, в случае если законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом конкурса;
в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона N 94-ФЗ, в случае если такое требование установлено заказчиком, уполномоченным органом;
г) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона N 94-ФЗ, в случае если такое требование установлено Правительством Российской Федерации.
Заказчик регистрирует поступление заявки в специальном журнале и выдает представившему ее лицу расписку с указанием даты получения заявки.
Заявки на участие в конкурсе признаются действительными в течение срока, установленного конкурсной документацией. До истечения этого срока заказчик вправе предложить участникам конкурса продлить данный срок. Участник вправе отклонить такое предложение, при этом действие заявки заканчивается в первоначально установленный срок.
Участник конкурса вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока подачи заявок. Уведомление об изменении заявки или ее отзыве должно быть направлено заказчику в этот же срок.
4.10. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к находящимся в информационной системе общего пользования, поданным в форме электронных документов и подписанным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации заявкам на участие в конкурсе (далее также - вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе), отбор участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией.
Комиссия правомочна осуществлять функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.
4.11. Конкурсная комиссия ведет протоколы своих заседаний. Итоговый протокол, в котором определяется победитель конкурса, содержит:
- краткое описание закупаемой продукции;
- наименования и адреса участников конкурса;
- цены продукции, предложенные участниками конкурса;
- основания принятия решения о выборе победителя конкурса;
- наименование победителя конкурса и цены поставляемой им продукции;
- основания принятия решения об отклонении заявок на участие в конкурсе.
4.12. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной комиссии в предусмотренном конкурсной документацией месте и в предусмотренное конкурсной документацией время. При этом могут присутствовать все участники конкурса или их законные представители.
Наименования, адреса участников конкурса, цены и описание поставляемой ими продукции при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются присутствующим участникам конкурса и заносятся в протокол заседания конкурсной комиссии. Указанные сведения сообщаются отсутствующим участникам конкурса по их требованию.
Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам.
4.13. Конкурсная комиссия вправе проверить подлинность документов и достоверность информации, представленных участниками конкурса.
Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе в случаях, если:
заявка на участие в конкурсе не соответствует формальным требованиям, установленным конкурсной документацией;
участник конкурса не соответствует предъявляемым к нему требованиям;
установлена ложность документов или информации, представленных участником конкурса.
4.14. Конкурсная комиссия рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе для определения победителя конкурса в соответствии с критериями и в порядке, предусмотренными конкурсной документацией.
Победителем конкурса признается участник, в заявке которого предложены лучшие условия муниципального контракта на поставку продукции для муниципальных нужд.
При определении наиболее предпочтительной заявки критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:
1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара, качество работ, услуг;
2) расходы на эксплуатацию товара;
3) расходы на техническое обслуживание товара;
4) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
6) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
7) цена контракта;
8) другие критерии в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.
При прочих равных условиях преимуществом в конкурсном отборе пользуются участники, первыми подавшие заявку на участие.
Использование других критериев, помимо предусмотренных конкурсной документацией и настоящим пунктом, не допускается.
4.15. Конкурсная комиссия вправе провести дополнительную проверку документов и информации, представленных участником конкурса, признанным победителем.
В случае установления в результате дополнительной проверки фактов несоответствия победителя требованиям, предъявляемым к участнику конкурса, а также установления ложности представленных им документов или информации решение о признании такого участника победителем конкурса отменяется, и новый победитель определяется конкурсной комиссией из числа оставшихся участников конкурса, если их не менее двух. Если помимо участника, признанного победителем, остался только один участник, он не может быть признан новым победителем конкурса. В этом случае конкурс считается состоявшимся, но имеющим отрицательный результат.
4.16. Письменное уведомление о признании участника победителем конкурса направляется ему конкурсной комиссией в течение трех дней со дня определения победителя конкурса.
Информация о результатах конкурса с указанием победителя конкурса, наименования и цены поставляемой им продукции в двадцатидневный срок со дня определения конкурсной комиссией победителя конкурса публикуется в газете "Иланские вести" и на официальном сайте.
4.17. Конкурсная комиссия признает конкурс несостоявшимся, если на конкурс не поступило ни одной заявки или в конкурсе участвовал только один участник.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном статьями 27 - 28 Федерального закона N 94-ФЗ. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом муниципальный контракт заключается с участником размещения заказа, подавшим указанную заявку, с учетом положений части 4 статьи 29 Федерального закона N 94-ФЗ на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного или муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику размещения заказа в течение пяти дней со дня заключения с ним муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.
4.18. В случае сокрытия членами конкурсной комиссии заявок и других нарушений порядка проведения конкурса, установленного настоящим Положением, его результаты могут быть признаны недействительными в судебном порядке.
Признание результатов конкурса недействительными влечет недействительность контракта, заключенного с победителем конкурса.
4.19. Заказчик по согласованию с уполномоченным органом вправе проводить двухэтапный конкурс в случае, если ему необходимо провести переговоры с поставщиками в целях определения их возможности обеспечить муниципальные нужды.
К проведению двухэтапного конкурса применяются правила настоящего раздела, устанавливающие порядок проведения одноэтапного конкурса, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.
На первом этапе двухэтапного конкурса участники подают первоначальные заявки на участие в конкурсе, содержащие предложения о поставках продукции без указания ее цены. Заказчик рассматривает указанные заявки, проводит переговоры с подавшими их участниками и при необходимости вносит изменения в положения конкурсной документации.
По результатам первого этапа двухэтапного конкурса заказчик составляет протокол, в котором указывает:
- краткое описание закупаемой продукции;
- наименования и адреса участников, принявших участие в первом этапе двухэтапного конкурса;
- измененные положения конкурсной документации (при их наличии);
- дату проведения второго этапа двухэтапного конкурса.
Второй этап двухэтапного конкурса может быть проведен не ранее чем по истечении четырнадцати дней со дня подписания протокола первого этапа конкурса.
В течение трех дней со дня подписания протокола первого этапа двухэтапного конкурса заказчик заказными письмами доводит до сведения всех участников, принявших участие в первом этапе конкурса, измененные положения конкурсной документации (при их наличии), а также информацию о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса, сроке и порядке представления заявок и предлагает им представить окончательные заявки на участие в конкурсе с указанием цены поставляемой ими продукции.

Раздел 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

5.1. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.
Основанием для заключения муниципального контракта по результатам конкурса является итоговый протокол конкурса, в котором определен его победитель. Указанный протокол оформляется в соответствии с требованиями настоящего Положения и подписывается всеми членами конкурсной комиссии, участвовавшими в ее заседании.
5.2. Муниципальный заказчик заключает муниципальный контракт с победителем конкурса в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, который должен составлять не менее чем 10 дней со дня подписания итогового протокола конкурса.
В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта.
В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.
5.3. После определения победителя конкурса, аукциона или победителя в проведении запроса котировок в срок, предусмотренный для заключения государственного или муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения контракта с победителем конкурса, аукциона или победителем в проведении запроса котировок либо при уклонении победителя конкурса, аукциона или победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона N 94-ФЗ;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5.4. При заключении и исполнении муниципального контракта изменение условий контракта, указанных в части 12 статьи 25, части 5 статьи 27, части 3 статьи 29, части 1 статьи 31, части 12 статьи 35, части 6 статьи 36, части 13 статьи 37, части 3 статьи 38, части 1 статьи 40, части 14 статьи 41, части 6 статьи 46, части 8 статьи 47, части 10 статьи 53 и частях 5 и 6 статьи 54 Федерального закона N 94-ФЗ, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случая, когда по предложению заказчика или уполномоченного органа в конкурсной документации может быть предусмотрено право заказчика при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены.
5.5. Муниципальный контракт заключается в соответствии с примерной формой муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, утверждаемой администрацией района.
5.6. Муниципальный контракт должен предусматривать конкретные сроки исполнения обязательств сторонами и обязательное условие о выплате неустойки при нарушении поставщиком продукции предусмотренных муниципальным контрактом сроков исполнения обязательств и иных условий муниципального контракта.
5.7. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
5.8. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.9. В муниципальный контракт включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом.
5.10. Контроль за исполнением муниципальных контрактов осуществляют муниципальные заказчики и уполномоченный орган.
5.11. Орган местного самоуправления, уполномоченный на ведение реестра муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов (далее - реестры контрактов), осуществляет ведение реестра муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального образования.
5.12. В реестре контрактов должны содержаться следующие сведения:
1) наименование заказчика;
2) источник финансирования;
3) способ размещения заказа;
4) дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов проведения запроса котировок и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта;
5) дата заключения контракта;
6) предмет, цена контракта и срок его исполнения;
7) наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства, индивидуальный налоговый номер (для физических лиц) поставщика (исполнителя, подрядчика);
8) сведения об исполнении контракта.
5.13. В течение трех дней со дня заключения муниципального контракта заказчики направляют указанные в части 5.12 настоящей главы сведения в отдел анализа, прогнозирования и стратегического развития района.
5.14. Уполномоченный на ведение реестра контрактов орган местного самоуправления осуществляет размещение соответственно на официальном сайте муниципального образования указанных в части 5.12 настоящей главы сведений в течение трех дней со дня их получения.
Сведения, содержащиеся в реестре контрактов, должны быть доступны для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

Раздел 6. ВНЕКОНКУРСНЫЕ СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

6.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе осуществлять размещение заказа путем запроса котировок цен товаров, работ, услуг, соответственно производство, выполнение, оказание которых осуществляются не по конкретным заявкам заказчика, уполномоченного органа и для которых есть функционирующий рынок, в случаях если цена муниципального контракта не превышает двести пятьдесят тысяч рублей либо аукцион признан несостоявшимся и начальная цена государственного или муниципального контракта не превышает двести пятьдесят тысяч рублей.
6.2. В целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера заказчик, уполномоченный орган проводят предварительный отбор участников размещения заказа, квалификация которых соответствует предъявляемым требованиям и которые могут в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее также - предварительный отбор). По результатам предварительного отбора составляется перечень поставщиков, включающий в себя участников размещения заказа, прошедших предварительный отбор, в целях размещения у них заказа на поставку указанных товаров, выполнение работ либо оказание услуг для государственных или муниципальных нужд путем запроса котировок.
6.3. Запрос ценовых котировок производится не менее чем у трех поставщиков, в том числе не менее чем у одного производителя продукции. Каждому поставщику, которому направляется запрос ценовых котировок, предлагается сообщить заказчику, включаются ли в цену поставляемой им продукции расходы по ее транспортировке, а также по уплате налоговых и других обязательных платежей. Кроме того, каждый поставщик должен быть проинформирован об окончательном сроке представления ценовых котировок.
6.4. Каждый поставщик вправе представить только одну ценовую котировку, которая впоследствии не может быть им изменена. Между заказчиком и поставщиками не проводится никаких переговоров в отношении представленных котировок.
Муниципальный контракт заключается с поставщиком, представившим предложение с наилучшим соотношением цены и требуемых качественных параметров продукции.
При прочих равных условиях преимуществом в отборе победителя пользуются поставщики, зарегистрированные на территории Иланского района.
6.5. Запрос котировок должен содержать следующие сведения:
1) наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика (при его наличии);
2) источник финансирования заказа;
3) форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа;
4) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
5) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг;
6) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
7) сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
8) максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, уполномоченным органом в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг;
9) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок;
10) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
11) срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
6.6. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;
2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
3) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг;
4) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
5) цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
6) сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Условия исполнения государственного или муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.
6.7. Котировочная комиссия в течение дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.
Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.
Котировочная комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.
Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о заказчике, о существенных условиях контракта, о всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом, в день его подписания размещается на официальном сайте и в течение пяти дней со дня его подписания опубликовывается в официальных печатных изданиях. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Заказчик, уполномоченный орган в течение двух дней со дня подписания указанного протокола передают победителю в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.
6.8. Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется заказчиком в случае, если:
1) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях";
2) осуществляется оказание услуг водоснабжения и водоотведения в условиях естественных монополий;
3) осуществляются поставки культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов, включая копии, имеющие историческое, художественное или иное культурное значение, взятых государством под охрану как памятники истории и культуры и предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кинофотофонда и иных аналогичных фондов;
4) осуществляется работа по поддержанию мобилизационных мощностей;
5) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться только органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями;
6) возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие непреодолимой силы, в связи с чем применение иных способов размещения заказа, требующих затрат времени, нецелесообразно. При этом заказчик в срок не позднее одного рабочего дня со дня заключения контракта обязан уведомить уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления (при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования);
7) производство товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются учреждениями уголовно-исполнительной системы в случаях, предусмотренных Правительством Российской Федерации;
8) представлена только одна заявка на участие в конкурсе, заявка на участие в аукционе или котировочная заявка в соответствии с частью 12 статьи 25, частью 12 статьи 35, частью 6 статьи 46, частью 10 статьи 53 Федерального закона N 94-ФЗ;
9) только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе или заявку на участие в аукционе, признан участником конкурса или участником аукциона в соответствии с частью 5 статьи 27, частью 6 статьи 36 Федерального закона N 94-ФЗ;
10) участвовал только один участник аукциона;
11) конкурс или аукцион признан несостоявшимся и муниципальный контракт не заключен;
12) размещается заказ на оказание услуг связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.

Раздел 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

7.1. Решения, принятые заказчиком и конкурсной комиссией при проведении конкурса, могут быть обжалованы участниками конкурса в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального закона N 94-ФЗ.
7.2. Разногласия, возникающие между заказчиком и поставщиком при заключении муниципального контракта, требования о возмещении причиненных убытков, иные споры, возникшие в ходе размещения муниципального заказа, рассматриваются в установленном законом порядке.
7.3. После определения победителя конкурса, аукциона или победителя в проведении запроса котировок в срок, предусмотренный для заключения государственного или муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения контракта с победителем конкурса, аукциона или победителем в проведении запроса котировок либо при уклонении победителя конкурса, аукциона или победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 настоящего Федерального закона;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Раздел 8. УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

8.1. Основы учета и контроля выполнения муниципального заказа.
8.1.1. Выполнение муниципального заказа после заключения муниципального контракта осуществляется через подсистему учета и контроля, обеспечивающую мониторинг закупок и контроль выполнения обязательств участниками муниципального заказа.
8.1.2. Участниками процессов учета и контроля являются: заказчик - структурное подразделение администрации района, уполномоченный орган, финансовое управление администрации.
8.1.3. Целями работы подсистемы учета и контроля являются:
своевременное выявление обстоятельств, ведущих к срыву выполнения муниципального заказа, и проведение мероприятий по их устранению;
получение качественной и достоверной информации о ходе исполнения муниципальных контрактов; анализ исполнения муниципальных контрактов.
8.1.4. Подсистема учета и контроля организует ведение следующих баз данных:
Реестры закупок муниципальных заказчиков;
Сводный реестр закупок;
Банк данных об исполнении муниципальных контрактов.
8.2. Порядок учета закупок.
8.2.1. В целях обеспечения надежной основы для организации единой системы учета продукции, приобретенной для муниципальных нужд, структурные подразделения администрации района осуществляют ведение реестров закупок в соответствии с формой 4 (приложение 3).
8.2.2. Реестры ведутся структурными подразделениями администрации района на основании документов, подтверждающих факт закупки (муниципальный контракт, счет-фактура).
8.2.3. Закупка считается осуществленной с момента выполнения исполнителем условий муниципального заказа по поставке продукции.
8.2.4. Реестры, подписанные руководителем структурного подразделения, ежемесячно в течение 15 дней после окончания отчетного месяца представляются в уполномоченный орган.
8.2.5. Уполномоченный орган формирует Сводный реестр закупок на основе реестров, представленных структурными подразделениями.
8.3. Контроль выполнения муниципального заказа.
8.3.1. Структурные подразделения администрации района, осуществляющие размещение муниципального заказа:
а) организуют текущий контроль исполнения условий муниципальных контрактов;
б) назначают должностное лицо, несущее персональную ответственность за организацию и ведение текущего контроля исполнения заключенного муниципального контракта;
в) обеспечивают соблюдение правил приемки-сдачи продукции и правил оформления отчетных документов в соответствии с действующим законодательством и условиями муниципального контракта;
г) осуществляют контроль за работой лиц, ответственных за приемку продукции по количеству и качеству;
д) обеспечивают своевременное составление и оформление расчетных и иных документов (актов сверки, приемки, исполнения и т.д.), а также формирование комиссий (рабочих, приемочных и т.п.);
е) ежемесячно в течение 15 дней после окончания отчетного месяца представляют в уполномоченный орган отчет об исполнении муниципального заказа в соответствии с формой 5 (приложение 3).
8.3.2. Уполномоченный орган:
а) осуществляет общее методическое руководство по организации текущего контроля исполнения муниципальных контрактов;
б) отслеживает соблюдение сторонами условий муниципальных контрактов;
в) обеспечивает ведение единого банка данных об исполнении муниципальных контрактов;
г) готовит ежеквартальные отчеты об эффективности размещения муниципального заказа;
д) проводит информационно-аналитическую и методическую работу по итогам года, обобщает результаты координационной деятельности структурных подразделений администрации района, участвует в распространении передового опыта;
е) проводит выборочный контроль исполнения заключенных контрактов.
8.3.3. Финансовое управление:
а) осуществляет выделение бюджетных средств на оплату исполненных контрактов в размере, определенном условиями муниципальных контрактов;
б) по результатам оплаты контракта направляет в уполномоченный орган подтверждение финансирования (с указанием суммы и даты);

г) прекращает финансирование по заключенным контрактам на основании уведомления о ненадлежащем исполнении поставщиком условий контракта, направленного уполномоченным органом.

Приложение 1 к Положению "О муниципальном заказе" Иланского района

                   Примерная форма контракта
                     МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
             на поставку товаров для муниципальных нужд
                Иланского района Красноярского края
                                             _____________ 200_ г.
Заказчик _____________________ в лице _________________________,
действующего на основании _______________________________________,
                                        (постановление)
с одной стороны, и победитель конкурса на право __________________
                                                 (наименование
                                                   конкурса)
_________________________________________________________________,
                    (полное наименование организации)
именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________
_________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________,
                          (устав, доверенность)
с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязан поставить, а Заказчик принять и оплатить товар на условиях конкурса в номенклатуре, количестве, в срок и по ценам, указанным в спецификации (приложение 1) к контракту, которая является неотъемлемой его частью.
1.2. Качество поставляемых товаров должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям или дополнительно согласованным сторонами характеристикам, указанным в спецификации. Качество товаров удостоверяется сертификатом или паспортом качества изготовителя, которые Поставщик направляет Заказчику вместе с товаром или высылает со счетом-фактурой.

                      2. Цена и порядок расчетов
    2.1.  Цена единицы товара установлена на основании результатов
конкурса  от  "__"   __________   200_ г.  на  закупку  и поставку
товаров для муниципальных нужд и составляет _________ рублей.
Сумма контракта составляет _____________ рублей.
    2.2. В цену товара входит __________________________________.
    2.3. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика ___________________________________
__________________________________.
 (условия, определенные конкурсом)

3. Обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязуется:
- осуществить поставку товара в количестве _____________ по адресу, указанному Заказчиком;
- обеспечить контроль за доставкой товара;
- Поставщик обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание в течение ______________;
- Поставщик обязан направить Заказчику счет-фактуру на отгруженные товары, оформленный в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Заказчик обязуется произвести оплату поставляемых товаров и осуществить приемку по количеству и качеству в соответствии с гражданским законодательством и обычаями делового оборота.
3.3. По факту поставки оформляется двусторонний акт приема-сдачи товара, который подписывается Сторонами и скрепляется печатями.
3.4. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента его передачи.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.
4.2. В случае обнаружения недостатков товаров либо товаров несоответствующего качества Заказчик вправе потребовать от Поставщика:
- безвозмездного устранения недостатков товаров в разумный срок;
- соответствующего уменьшения установленной цены;
- безвозмездной допоставки товара;
- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами;
- произвести замену товаром надлежащего качества в соответствии с контрактом.
4.3. За просрочку поставки или недопоставку товаров в установленные сроки Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки.
4.4. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

5. Непреодолимая сила

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

6. Разрешение споров

6.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
6.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

7. Срок действия контракта

7.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31 декабря текущего года. Если ни одна из Сторон не заявит о его изменении или расторжении за 30 дней до окончания его действия, то он автоматически пролонгируется на следующий финансовый год. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых по условиям конкурса.

8. Особые условия

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.
8.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

Заказчик:                         Поставщик:
Юридический                       Юридический
адрес: ______________________     адрес: _________________________
_____________________________     ________________________________
Банковские                        Банковские
реквизиты _________________       реквизиты ______________________
Телефон _____________             Телефон _________________
Факс ________________             Факс ________________
Заказчик                          Поставщик
_____________________________     ____________________________

Приложение к муниципальному контракту на поставку товаров для муниципальных нужд

     Спецификация к контракту от "__" ___________ ______ N ______

Наименование
   товара   
ГОСТ,
 ТУ  
 Ед.
изм.
Кол-во
Периоды поставки
  Цена 
 за ед.
товара,
  руб. 
НДС,
руб.
Сумма,
в т.ч.
 НДС, 
 руб. 
1 
  2  
 3 
 4 

ЗАКАЗЧИК                     ПОСТАВЩИК
____________________________ _______________________________

Приложение 2 к Положению "О муниципальном заказе" Иланского района

                          МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
                  на выполнение работ (оказание услуг)
                         для муниципальных нужд
                    _______________ района Красноярского края
                                             _____________ 200_ г.
    Заказчик ________________ в лице ____________________________,
действующего на основании _____________________________________, с
                                      (постановление)
одной стороны,
и победитель конкурса на право ___________________________________
                                     (наименование конкурса)
_________________________________________________________________,
               (полное наименование организации)
именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________________
___________, действующего на основании __________________________,
                                          (устав, доверенность)
с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы (оказать услуги), а Заказчик - принять и оплатить вышеперечисленные работы (услуги) по условиям конкурса и настоящего контракта.
1.2. Объем и содержание работ определяется технической документацией и сметами, являющимися неотъемлемой частью контракта.

                   2. Цена и порядок расчетов
    2.1. Стоимость контракта  установлена на основании результатов
конкурса от "__" __________ 200_ г. и составляет _______ рублей.
    2.2. В стоимость контракта входит ___________________________.
    Оплата  осуществляется  путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя ____________________________________.
                              (условия, определенные конкурсом)

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту:
- дата начала выполнения работ ______________ 200_ г.;
- дата завершения работ ______________ 200_ г.

4. Обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязан:
- обеспечить выполнение работ (оказание услуг) надлежащего качества с соблюдением требований, норм и правил, утвержденных проектно-сметной документацией, в объеме и сроки, предусмотренные п. 3.1 настоящего контракта;
- обеспечивать необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ;
- обеспечивать Заказчику беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством выполнения работ (оказания услуг);
- производить работы силами своей организации, привлечение субподрядчиков возможно только с согласия Заказчика;
- безвозмездно устранить недостатки и дефекты в выполненных работах (оказанных услугах) по требованию Заказчика в течение ______ дней;
- сдать Заказчику выполненные работы (оказанные услуги) по акту выполненных работ в установленный срок;
- представить Заказчику отчет об израсходованных материалах при выполнении работ (оказании услуг) и его обоснование. В случае остатка материалов возвратить их Заказчику либо с согласия Заказчика уменьшить цену работ на сумму стоимости неиспользованных материалов, оставшихся у Исполнителя;
- в случае досрочного выполнения работ (оказания услуг), по соглашению с Заказчиком, сдать объекты Заказчику.
4.2. Заказчик обязан:
- передать Исполнителю объект для выполнения работ (оказания услуг) по акту после подписания настоящего контракта;
- участвовать в освидетельствовании скрытых работ;
- принять от Исполнителя выполненные работы (оказанные услуги) и произвести их оплату в установленные сроки.

5. Приемка работ

5.1. По завершении выполнения работ (этапа работ) Исполнитель представляет Заказчику акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) с приложением к нему документов, предусмотренных техническим заданием.
5.2. В случае несоответствия объекта после выполнения работ техническому заданию Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Исполнитель обязан произвести работы по устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметы в течение 14 дней.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах (оказанных услугах) Заказчик вправе потребовать от Исполнителя:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соответствующего уменьшения установленной цены;
- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами.
6.3. За нарушение сроков выполнения работ (оказания услуг) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы контракта за каждый день просрочки (но не более основной суммы контракта).
6.4. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7. Непреодолимая сила

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

8. Разрешение споров

8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий 15 дней.

9. Срок действия контракта

9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31 декабря текущего года. Если ни одна из Сторон не заявит о его изменении или расторжении за 30 дней до окончания его действия, то он автоматически пролонгируется на следующий финансовый год. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса.

10. Особые условия

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
10.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.
10.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

Заказчик:                         Исполнитель:
Юридический                       Юридический
адрес: ______________________     адрес: _________________________
_____________________________     ________________________________
Банковские                        Банковские
реквизиты _________________       реквизиты ______________________
Телефон _____________             Телефон _________________
Факс ________________             Факс ________________
        ЗАКАЗЧИК                        ИСПОЛНИТЕЛЬ
_____________________________     ____________________________

Приложение 3 к Положению "О муниципальном заказе" Иланского района

                                                           Форма 1
                         ПРОЕКТ ПОТРЕБНОСТЕЙ
              ________________________________________
              (наименование муниципального учреждения)
           в продукции (товарах, работах, услугах) на 200_ год

 N 
п/п
Код по 
ОКП <1>
Наименование 
  продукции  
  (товаров,  
работ, услуг)
   Единица   
измерения <2>
Необходимое
количество 
   Цена  
 единицы 
продукции
 в ценах 
  200_ г.
  (руб.) 
Стоимость
 в ценах 
 200_ г. 
  (тыс.  
  руб.)  
  Срок  
поставки
 (месяц)
 Обоснование
расчетов <3>
 1 
   2   
      3      
      4      
     5     
    6    
    7    
    8   
      9     










ИТОГО                







Должность руководителя ______________ _____________________
                          подпись             Ф.И.О.
М.П.

--------------------------------
<1> Код указывается в соответствии с Общероссийским классификатором продукции (ОКП).
<2> Единицы измерения указываются в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ).
<3> Приводится нормативный документ, регламентирующий порядок расчета потребности в продукции, и нормативный документ, указывающий на необходимость приобретения продукции, либо номера приложений к проекту потребностей с соответствующими расчетами в случаях, когда нормативные документы отсутствуют.

                                                           Форма 2
СОГЛАСОВАНО                            УТВЕРЖДАЮ
Начальник финансового управления       Руководитель структурного
                                       подразделения администрации
__________________Ф.И.О.                 __________________Ф.И.О.
дата                                     дата
                         ПРОЕКТ ПОТРЕБНОСТЕЙ
    ______________________________________________________________
    (наименование структурного подразделения администрации района)
        в продукции (товарах, работах, услугах) на 200_ год

 N 
п/п
Код по 
ОКП <1>
Наименование
 продукции  
  Ед.   
изм. <2>
Необходимое
   кол-во  
   Цена    
  единицы  
 продукции 
  в ценах  
200_ г. <3>
  (руб.)   
Стоимость в
   ценах   
  200_ г.  
(тыс. руб.)
  Срок  
поставки
Потребитель
Обоснование 
расчетов <4>
 1 
   2   
     3      
   4    
     5     
     6     
     7     
   8    
     9     
     10     











ИТОГО               








Должность руководителя ______________ _____________________
                          подпись             Ф.И.О.

--------------------------------
<1> Код указывается в соответствии с Общероссийским классификатором продукции (ОКП).
<2> Единицы измерения указываются в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ).
<3> Указываются средние цены по району по состоянию на 1 апреля т.г.
<4> Приводится нормативный документ, регламентирующий порядок расчета потребности в продукции, и нормативный документ, указывающий на необходимость приобретения продукции, либо номера приложений к проекту потребностей с соответствующими расчетами в случаях, когда нормативные документы отсутствуют.

Форма 3

СВОДНЫЙ ПРОЕКТ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Иланского района Красноярского края на 200_ год

 N 
п/п
Код по 
ОКП <1>
  Наименование  
    продукции   
(товаров, работ,
     услуг)     
   Единица   
измерения <2>
Необходимое
количество 
  Цена единицы   
продукции в ценах
     200_ г. <3>
     (руб.)      
Стоимость в ценах
      200_ г.    
   (тыс. руб.)   
        В том числе по структурным подразделениям    
 Наименование структурного
      подразделения <1>
 Наименование структурного
      подразделения <2>
Необходимое
 количество
  Необходимое 
финансирование
Необходимое
количество 
  Необходимое 
финансирование
 1 
   2   
        3       
      4      
     5     
        6        
        7        
     8     
       9      
    10     
      11      












ИТОГО                   









Справочно. Задолженность районного бюджета за ранее выполненный муниципальный заказ по состоянию на 1 июня текущего года.
--------------------------------
<1> Код указывается в соответствии с Общероссийским классификатором продукции (ОКП).
<2> Единицы измерения указываются в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ).
<3> Указываются средние цены по району по состоянию на 1 апреля т.г.

                                                           Форма 4
                               Реестр закупок
                    продукции для муниципальных нужд
    Заказчик _________________________________________
             (наименование структурного подразделения)
По состоянию на "__" __________200_ г.

 N 
п/п
Дата и N 
договора/
 счета-  
 фактуры 
Наименование
исполнителя 
Местонахождение
  исполнителя  
Наименование
 продукции  
     Ед.     
измерения <1>
Количество
 Цена с  
НДС, руб.
Сумма,
 руб. 
  Способ   
закупки <2>
 Примечание 
(является ли
исполнитель 
  СМП) <3>
 1 
    2    
      3     
       4       
      5     
      6      
    7     
    8    
   9  
     10    
     11     

Руководитель структурного подразделения __________ _____________
                                         подпись       Ф.И.О.

--------------------------------
<1> Единицы измерения указываются в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ).
<2> Способ закупки указывается в соответствии с п. 3.7 Положения о муниципальном заказе в _______________ районе Красноярского края.
<3> СМП - субъект малого предпринимательства.

                                                           Форма 5
                   Отчет об исполнении муниципального заказа
    Заказчик _________________________________________
             (наименование структурного подразделения)
По состоянию на "__" __________ 200_ г.

 N 
п/п
 Дата и  
    N    
договора/
 счета-  
 фактуры 
Наименование
исполнителя 
Наименование
 закупаемой 
 продукции  
Количество
 Сумма   
договора,
  руб.,  
 в т.ч.  
  НДС    
   Сроки   
  поставки 
 продукции 
(выполнения
   работ,  
  оказания 
   услуг)  
Фактически поставлено     
     (выполнено)          
   Фактически   
    оплачено    
Количество
 (объем)  
   Реквизиты   
  документа,   
подтверждающего
    приемку    
Сумма
Реквизиты 
платежного
поручения 
 1 
    2    
      3     
      4     
     5    
    6    
     7     
     8    
       9       
 10  
    11    

Руководитель структурного подразделения __________ _____________
                                         подпись       Ф.И.О.

Наверх