Приказ министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 14.08.2014 N 131-мп "Об утверждении типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения государственных нужд Иркутской области"

В целях приведения в соответствие с законодательством, в связи с принятием Федерального закона от 4 июня 2014 года N 140-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", руководствуясь Положением о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года N 301-пп, приказываю:

1. Утвердить типовую форму контракта на поставку товаров для обеспечения государственных нужд Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить типовую форму контракта на выполнение работ для обеспечения государственных нужд Иркутской области (прилагается).

3. Утвердить типовую форму контракта на оказание услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области (прилагается).

4. Утвердить типовые условия контрактов для обеспечения государственных нужд Иркутской области (прилагается).

5. Типовые формы контрактов, типовые условия контрактов для обеспечения государственных нужд Иркутской области, предусмотренные пунктами 1 - 4 настоящего приказа, используются при создании и ведении библиотеки типовых контрактов для обеспечения государственных нужд Иркутской области.

6. Муниципальным заказчикам Иркутской области рекомендовать применять при составлении проектов муниципальных контрактов типовые формы контрактов, типовые условия контрактов для обеспечения государственных нужд Иркутской области, предусмотренные пунктами 1 - 4 настоящего приказа.

7. Признать утратившим силу приказ министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 28 февраля 2014 года N 37-мп "Об утверждении типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения государственных нужд Иркутской области".

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области Э.В.МИЦКЕВИЧ

Утвержден приказом министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 14 августа 2014 года N 131-мп

ТИПОВАЯ ФОРМА КОНТРАКТА
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРАКТ N __ НА __________________

г. Иркутск
"__" ________ 20__ г.
___, именуемый в дальнейшем "Заказчик", от имени и в интересах Иркутской области в соответствии с Положением о _______________ (уставом), утвержденным __________, в лице __________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и ________________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице _____________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (приглашением принять участие в определении Поставщика), документацией о закупке, заявкой (окончательным предложением участника закупки (данное условие не указывается в случаях, когда извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении Поставщика, документация о закупке, заявка, окончательное предложение участника закупки не предусмотрены), с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов определения Поставщика путем проведения ____________, протокол от "__" __________ 20__ года N ___ (на основании решения Заказчика об осуществлении закупки у единственного Поставщика в соответствии с пунктом _____ части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе), заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. По условиям Контракта Поставщик обязуется передать Заказчику товар _________, количество, общая и единичная стоимость которого установлены в Спецификации (Приложение 1 к Контракту) (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и количества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом, за счет средств _____________________________.
1.2. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 Контракта Товар свободен от прав третьих лиц.
1.3. Качество, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей, технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида товара, Технической характеристики поставляемого товара (технического задания) (Приложение 3 к Контракту), условиям Контракта.
1.4. Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, отвечающую требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, способную предотвратить повреждение и (или) порчу Товара во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. (Указывается в случае, если данное условие предусмотрено Заказчиком в документации о закупке, а в случае осуществления закупки у единственного Поставщика - по усмотрению Заказчика).
1.5. Маркировка должна быть нанесена на упаковку Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.6. Страной происхождения поставляемого Товара является ______________________.
Документы, подтверждающие страну происхождения:
- ________________________. (Указывается по усмотрению Заказчика).
1.7. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой Товара (далее - сопутствующие услуги):
1.7.1. _________________________________ (выполняет все виды погрузоразгрузочных мероприятий, осуществляет подъем Товара на ____ этаж здания, в котором расположен Заказчик, производит монтаж, пусконаладочные работы и др.) в срок до_________________. (Указывается по усмотрению Заказчика).
Статья 2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Товара
2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.2. Цена Контракта составляет _____ (_____) рублей _____ (_____) копеек,
без НДС.
НДС не предусмотрен на основании _____________________.
с НДС,
в том числе НДС - ___% (____ процентов), ____ (____) рублей (далее - цена Контракта).
(В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Поставщику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%).
Источник финансирования: _____________________________.
2.3. Расчет и обоснование цены Контракта: _____________________.
(Данное условие указывается Заказчиком при осуществлении закупки у единственного Поставщика, в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 93 Закона о контрактной системе).
2.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.5. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара в полной комплектации, ввод Товара в эксплуатацию, обучение лиц, осуществляющих использование Товара, расходы, связанные с погрузоразгрузочными работами, транспортировкой, доставкой Товара до места передачи Заказчику, предпродажной подготовкой, оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Контракта. (Кроме стоимости Товара и его принадлежностей, указываются только те сопутствующие услуги, расходы и затраты, наличие которых необходимо для поставки данного вида Товара).
2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта. (Указывается в случае, если данное условие предусмотрено Заказчиком в документации о закупке, а в случае осуществления закупки у единственного Поставщика - по усмотрению Заказчика).
2.7. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом изменение цены Контракта осуществляется пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цены единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара. (Указывается в случае, если данное условие предусмотрено Заказчиком в документации о закупке, а в случае осуществления закупки у единственного Поставщика - по усмотрению Заказчика).
2.8. Заказчик производит выплату аванса Поставщику на банковский счет, указанный в Контракте, в размере ______ от цены Контракта, указанной в п. 2.2 Контракта, в сумме __________ в течение ______ (____) банковских дней со дня выставления Поставщиком счета на перечисление аванса, но не ранее включения сведений о Контракте в реестр Контрактов и доведения лимитов бюджетных обязательств до Заказчика. Обязательство Заказчика по внесению аванса считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с банковского счета Заказчика, указанного в Контракте. (Заказчик вправе установить указанное условие).
2.9. В Контракте указывается один из вариантов оплаты:
Вариант I. Оплата при единовременной поставке Товара:
Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с Контрактом, единовременным платежом путем перечисления цены Контракта (за вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.8 Контракта. (Данное положение включается в пункт 2.9 в случае, если в пункте 2.8 Контракта предусмотрена выплата аванса Заказчиком) на банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств _______________ (указывается источник финансирования) на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами акта приема-передачи товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в течение _______ (_______) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату цены Контракта.
Вариант II. Оплата при поставке Товара партиями по графику (по заявкам):
Заказчик оплачивает фактически поставленную Поставщиком партию Товара в соответствии с Контрактом путем перечисления соответствующей суммы (за вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.8 Контракта. (Данное положение включается в пункт 2.9 в случае, если в пункте 2.8 Контракта предусмотрена выплата аванса Заказчиком) на банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств ________ (указывается источник финансирования) на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Контракта, акта приема-передачи товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в течение _______ (_______) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату фактически поставленной партии Товара.
2.9.1. Окончательный расчет по Контракту в сумме _______ (_______) рублей _____ копеек, в том числе НДС - ____%, _______ (_______) рублей ____ копеек, производится Заказчиком путем перечисления на банковский счет Поставщика, указанный в статье 13 Контракта, после поставки последним всего предусмотренного Контрактом и приложениями к нему количества Товара, подписания Сторонами акта приема-передачи товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в полном объеме, в течение _______ (_______) банковских дней с даты представления Поставщиком счета (счета-фактуры) при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного Товара.
Вариант III. Оплата ежемесячно:
Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в отчетном месяце, ежемесячно __________ (указывается конкретное число месяца, следующего за отчетным, не позднее которого производится оплата по Контракту, или период, в течение которого производится оплата по Контракту) путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств _________ (указывается источник финансирования) на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами акта приема-передачи товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в течение _______ (_______) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату поставленных Товаров.
В случае если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее 31 декабря текущего года.
2.10. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 13 Контракта.
2.11. Осуществление расчетов сопровождается банком ______________ (указывается наименование банка) и отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.
(Настоящий пункт включается в Контракт в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Иркутской области от 15.12.2014 N 645-ПП "Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области". Порядок осуществления банковского сопровождения осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 N 963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов").
Статья 3. Срок, место и порядок поставки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу:
_______________________________________________________________________.
3.2. Не позднее чем за _______ (_______) рабочих дней до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара.
3.3. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузоразгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
3.4. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: сертификат соответствия (декларацию о соответствии, иной документ, подтверждающий соответствие качества Товаров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), товарную (товарно-транспортную накладную), акт приема-передачи товара, оформленный по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), счет (счет-фактуру), подписанные Поставщиком в 2 (двух) экземплярах, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и т.п. (указываются документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, если для данного вида Товара предусмотрено их наличие).
В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.
3.5. В Контракте указывается один из вариантов срока поставки Товара:
Вариант I. При единовременной поставке Товара:
Срок поставки Товара: __________________________________________.
Вариант II. При поставке Товара партиями по заявкам:
Поставка Товара осуществляется партиями по наименованию и в количестве, указанном в заявках Заказчика. Период поставки: с момента заключения Контракта до _________________.
Заказчик формирует заявку в соответствии со своей потребностью в Товаре.
Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение _______ (_______) календарных дней с момента передачи ему заявки.
Заявка может быть передана Заказчиком как в устной форме (по телефону ________), так и в письменной (нарочным, по электронной почте _____________ по факсу ____________).
Вариант III. При поставке Товара по графику:
Поставка Товара осуществляется партиями в соответствии с Графиком поставки товаров (Приложение 4 к Контракту).
Если Контракт заключается на срок более чем 3 года и цена Контракта составляет более чем 100 млн. (сто миллионов) рублей, Контракт должен включать в себя график исполнения Контракта.
3.6. При отказе Поставщика от поставки Товара Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку.
В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара.
Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Контрактом.
3.7. Датой полного исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара является дата подписания Сторонами акта приема-передачи товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту) в порядке, предусмотренном Контрактом. Товар должен быть полностью поставлен Заказчику, и сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в пункте 3.4, переданы Заказчику.
Статья 4. Порядок и сроки осуществления приемки Товара
4.1. Приемка Товара осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. При приемке Товара подлежат проверке количество и качество поставленного Товара.
4.3. Приемка Товара по количеству производится в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6, в части, не противоречащей условиям Контракта.
4.4. Приемка Товара по качеству производится в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7, в части, не противоречащей условиям Контракта.
(Пункты 4.3, 4.4 указываются в случаях, если приемка данного вида Товара может осуществляться в соответствии с указанными Инструкциями).
4.5. Приемка Товара осуществляется путем передачи Товара и подписанных Поставщиком сопроводительных документов, относящихся к Товару: сертификата соответствия (декларации о соответствии, иного документа, подтверждающего соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), товарной (товарно-транспортной накладной), акта приема-передачи товара, оформленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), счета (счета-фактуры), технического паспорта, инструкции по эксплуатации и т.п. (указываются документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, если для данного вида Товара предусмотрено их наличие).
4.6. В случае получения поставленного Товара от транспортной организации Заказчик обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять Товар от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере транспорта. (Применяется при установлении Заказчиком условия о возможности поставки Поставщиком Товара с привлечением транспортной организации).
4.7. Для приемки поставленного Товара Заказчиком может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.
4.8. Для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Законом о контрактной системе.
4.9. В течение _____________ рабочих дней с момента передачи Поставщиком сопроводительных документов, относящихся к Товару, указанных в пункте 4.5 Контракта, Заказчик осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Поставщиком (отдельного этапа исполнения Контракта) и представленных Поставщиком сопроводительных документов на предмет соответствия поставленного Товара, его количества, качества, комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом. Не позднее ____ дня со дня проверки результатов исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик направляет Поставщику подписанный со своей стороны акт приема-передачи товара (Приложение 2 к Контракту). В случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказчик подписывает со своей стороны акт приема-передачи товара (Приложение 2 к Контракту) на основании полученного от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения. Либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения, в соответствии со статьей 11 Контракта.
4.10. При проведении экспертизы Заказчиком общий срок, указанный в пункте 4.9 Контракта, проверки результатов исполнения обязательств Поставщиком по Контракту продлевается на срок проведения экспертизы.
4.11. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействии) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.
4.12. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию, а также ненадлежащего качества части Товара (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.)) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение _______ (_______) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.
4.13. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром, соответствующим требованиям, предусмотренным пунктом 1.3 статьи 1 Контракта, в течение _____ календарных(ого) дней(я) с момента письменного уведомления Заказчика, за исключением случаев, определенных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе и устанавливающими ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств для целей осуществления закупок, при которых заказчик при исполнении контракта не вправе допускать замену товара или страны (стран) происхождения товара в соответствии с частью 7 статьи 95 Закона о контрактной системе.
4.14. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока Товара (срока годности, срока полезного использования и т.п.). (Указывается по усмотрению Заказчика).
4.15. Обязательства Поставщика по поставке считаются выполненными с даты передачи Заказчику Товара (в том числе осуществление монтажа и наладки Товара, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара) (условие указывается при необходимости), подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, акта приема-передачи товара (Приложение 2 к Контракту), счета (счета-фактуры) при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.
4.16. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.
4.17. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара согласно пункту 4.5 Контракта.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 4.5 Контракта и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.
5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом. (Указывается в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 94 Закона о контрактной системе).
5.1.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить своевременную приемку Товара и провести экспертизу для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта.
5.2.1.1. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом (указывается за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 94 Закона о контрактной системе).
5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара, в течение _______ рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом.
5.2.4. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товаров в случае, указанном в подпункте 5.4.5 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки Товаров. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков и отдельных этапов поставки Товара принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.
5.2.5. Не позднее _______ (_______) рабочих дней с момента возникновения права требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение _______ (_______) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта, в случае если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
5.2.6. При неуплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение _______ (_______) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо неполучения в срок ответа на претензию направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. В течение _______ (_______) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неуплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями, в случае если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.9. Обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения (текст, выделенный курсивом, включается в Контракт, если предусмотрена поэтапная поставка Товара).
5.2.10. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего подпункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе. (Указывается, если право принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчиком предусмотрено Контрактом).
5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара (Приложение 2 к Контракту) на основании представленных Поставщиком сопроводительных документов, указанных в пункте 4.5 Контракта и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.9 Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с Контрактом.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.
5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика. (Указывается по усмотрению Заказчика).
5.3.5. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - соисполнителей (субподрядчиков), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями (субподрядчиками). Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) не влечет изменение цены Контракта и/или объемов поставки по настоящему Контракту. (Указывается по усмотрению Заказчика).
5.3.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.5 Контракта, по итогам исполнения Контракта.
5.4.2. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества и безопасности, предусмотренным техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида товара, Технической характеристикой поставляемого товара (техническим заданием) (Приложение 3 к Контракту), условиями Контракта.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Товара и в течение гарантийного срока (срока годности), за свой счет.
5.4.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать условия, в которых невозможно поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение _________ рабочих (календарных) дней после приостановления поставки Товара.
5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.
5.4.7. В течение ____ рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар надлежащего качества, в надлежащем количестве, в предусмотренные Контрактом сроки.
5.4.8. Предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.9. Предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, в течение 10 (десяти) дней с момента заключения такого договора. (Указывается, если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает 100 млн. (сто миллионов) рублей.
5.4.10. Заключить договор страхования Товара на сумму _______ с _____ (указываются требования, предъявляемые к соответствующей страховой организации). Договор страхования Товара должен включать следующие обязательные условия: _____________. (Данное условие указывается по усмотрению Заказчика).
5.4.11. Привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. (Указывается в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о контрактной системе).
5.4.12. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящего подпункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. (Указывается, если право принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчиком предусмотрено Контрактом).
5.4.13. В случае изменения банковского счета Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Поставщика, несет Поставщик.
5.4.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
Статья 6. Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида товара, Технической характеристикой поставляемого товара (техническим заданием) (Приложение 3 к Контракту), условиями Контракта и наличие документов, подтверждающих качество и безопасность товара, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено:
- сертификатом соответствия (декларацией о соответствии);
- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
В Контракте указывается один из вариантов:
Вариант I.
6.3. На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не менее _________% (________ процентов).
Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.
В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, за исключением случаев, определенных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе и устанавливающими ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств для целей осуществления закупок, при которых заказчик при исполнении контракта не вправе допускать замену товара или страны (стран) происхождения товара в соответствии с частью 7 статьи 95 Закона о контрактной системе.
Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
Вариант II.
6.3. На Товар установлена гарантия производителя - _______ (_______) месяцев с даты поставки Товара.
На Товар установлена гарантия Поставщика - _______ (_______) месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.
Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.
6.3.1. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.
6.3.2. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами товарной накладной (иных документов: ________). Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар.
Вместе с Товаром Поставщик должен предоставить гарантию на Товар, монтаж и наладку (если это предусмотрено технической документацией на Товар), установленную производителем Товара, при этом срок действия такой гарантии:
- должен быть не менее ______ месяцев с момента подписания Сторонами товарной накладной (иных документов: _______)
и (или)
- должен составлять не менее срока, установленного производителем.
(Указывается в обязательном порядке в случае определения Поставщика новых машин и оборудования, в иных случаях - при необходимости).
6.3.3. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену Товара или ремонт любой неисправной части Товара, если неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественным материалом, некачественным производством или монтажом и не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц, за исключением случаев, определенных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе и устанавливающими ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств для целей осуществления закупок, при которых заказчик при исполнении контракта не вправе допускать замену товара или страны (стран) происхождения товара в соответствии с частью 7 статьи 95 Закона о контрактной системе.
6.3.4. В течение гарантийного срока в случае возникновения неисправностей в работе поставляемого Товара представитель Поставщика должен прибыть в течение _____ рабочих (календарных) дней с момента поступления заявки от представителя Заказчика по месту его нахождения для устранения возникших неисправностей в работе Товара. В случае невозможности устранения недостатков на месте Поставщик (его представитель) должен за счет собственных средств осуществить доставку Товара до места проведения необходимого ремонта, произвести необходимый ремонт и после его завершения доставить Товар Заказчику.
Срок ремонта поставляемого Товара не должен превышать _________ рабочих дней. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Заказчику предоставляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта.
6.3.5. Если Заказчик лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.
6.3.6. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или ремонт какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее ________ (указывается конкретный срок) и не менее срока, указанного в пункте 6.3 Контракта.
6.3.7. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
(Пункты 6.3.1 - 6.3.7 указываются при выборе варианта 2).
6.4. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе начислить штраф в размере (цифрами и прописью) в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" (далее - постановлением N 1063):
а) 2,5 процента цены Контракта, в случае если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены Контракта, в случае если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены Контракта, в случае если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены Контракта, в случае если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению N 1063. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:
Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке Товара, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:


где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:


где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере _______ (цифрами и прописью), определенном согласно постановлению N 1063:
а) 10 процентов цены Контракта, в случае если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта, в случае если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены Контракта, в случае если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены Контракта, в случае если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).
7.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.
7.6. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.
7.8. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф в соответствии с пунктом 7.3 Контракта.
7.9. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (пени, штрафа), предусмотренных настоящей статьей, в течение ______ рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.
7.10. За непредоставление информации, указанной в пункте 5.4.9, с Поставщика взыскиваются пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем (субподрядчиком) в соответствии Законом о контрактной системе. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. (Указывается, если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает 100 млн. (сто миллионов) рублей.
7.11. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Поставщик несет гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. (Указывается в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о контрактной системе).
Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. В Контракте указывается один из вариантов.
Вариант I. Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено.
Вариант II. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств как поставка Товара надлежащего качества, соблюдение сроков поставки Товара, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком.
8.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. (Указывается в случае, если данное условие предусмотрено Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документацией о закупке).
8.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на ________ (не менее чем на один месяц).
8.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ___% (___ процентов), что составляет ______ (______) рублей.
В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе. (Условие указывается при заключении Контракта по результатам конкурса и аукциона, в случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта).
8.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
8.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение _____ рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
8.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 8.6 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Поставщиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.8. Срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком) _______. (В обязательном порядке указывается конкретный срок возврата денежных средств).
8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.
8.10. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Поставщика или Заказчика.
8.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Поставщик.
Статья 9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
9.2. Контракт действует до _______, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.
9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.
9.4. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;
- по решению суда.
9.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее ____ календарных дней с даты его получения.
9.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем поставленного Поставщиком Товара.
9.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
9.8. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. (Указывается по усмотрению Заказчика).
9.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика. (Данное условие указывается Заказчиком, за исключением случая осуществления закупки у единственного Поставщика).
9.10. Односторонний отказ Стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о контрактной системе.
9.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.12. Поставщик обязан вернуть Заказчику на указанный им банковский счет аванс, выданный в соответствии с Контрактом, в течение ____ банковских дней с момента расторжения Контракта. Момент расторжения Контракта определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. (Указывается, если было установлено условие о выплате аванса).
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее ______ дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее ______ календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
Статья 12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении ______ календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе (в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона).
12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
- Приложение 1 "Спецификация поставляемых товаров";
- Приложение 2 "Форма акта приемки-передачи товара";
- Приложение 3 "Техническая характеристика поставляемого товара";
- Приложение 4 "График поставки".

Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:                       Поставщик:
Адреса:                         Адреса:
- юридический:                  - юридический:
- почтовый:                     - почтовый:
Телефон _____, факс ______      Телефон _____, факс ______
Электронный адрес:              Электронный адрес:
Получатель: л/с __________      Получатель: л/с __________
ОГРН _____________________      ОГРН _____________________
ИНН ______________________      ИНН ______________________
КПП ______________________      КПП ______________________
БИК ______________________      БИК ______________________
р/с ______________________      р/с ______________________
М.П.                            М.П. (при наличии печати)

Приложение 1 к Контракту N ___ от "__" ______ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Наименование товара
Страна происхождения
Ед. изм.
Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)
НДС в руб.
Количество
Сумма в руб. (с учетом НДС)
Сумма НДС в руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
























Итого








Наименование сопутствующей услуги
Ед. изм.
Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)
НДС в руб.
Количество
Сумма в руб. (с учетом НДС)
Сумма НДС в руб.
1
2
3
4
5
6
7








Заказчик:                                         Поставщик:
_________________________                         _________________________
"__" _________ 20__ г.                            "__" _________ 20__ г.
М.П.                                              М.П. (при наличии печати)

Приложение 2 к Контракту N ___ от "__" _____ 20__ г.

                                   ФОРМА
                       АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ
г. Иркутск                                              "__" ______ 20__ г.
_______________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик",
       (наименование организации)
в лице ___________________________________________________________________,
                            (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
                                     (Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                                    (наименование организации)
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________________,
                                                   (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
                                   (Устава, Положения, Доверенности)
с  другой  стороны,  вместе  именуемые "Стороны", составили настоящий акт о
нижеследующем:
    1. В соответствии с контрактом N ___ от "__" _________ 20__ г. (далее -
Контракт)  Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (и оказанию
сопутствующих услуг), а именно:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    2.  Фактическое  качество товаров (и сопутствующих услуг) соответствует
(не соответствует) требованиям Контракта:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    3.  Вышеуказанные  поставки  согласно  Контракту  должны быть выполнены
"__" _________ 20__ г., фактически выполнены "__" _________ 20__ г.
    4.  Недостатки  товаров  (и  сопутствующих  услуг) выявлены/не выявлены
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    5.  Сумма,  подлежащая  оплате  Поставщику  в  соответствии с условиями
Контракта, ___________________ (________) руб.
    6.  В  соответствии  с  п.  ________  Контракта  сумма штрафных санкций
составляет _______________. (Указывается порядок расчета штрафных санкций).
    Общая стоимость штрафных санкций составит: ___________________________.
    7.  Итоговая  сумма,  подлежащая  оплате  Поставщику с учетом удержания
штрафных санкций, составляет ____________ (_______) руб.
Сдал:                                      Принял:
Поставщик                                  Заказчик
_________________________                  ___________________________
М.П. (при наличии печати)                  М.П.

Приложение 3 к Контракту N ___ от "__" _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

N
п/п
Наименование товара
Технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики товара и иные характеристики и показатели товара
Гарантийный срок
Срок службы товара
Срок годности
Остаточный срок годности на момент поставки
1
2
3
4
5
6
7






















Заказчик:                                         Поставщик:
_________________________                         _________________________
"__" _________ 20__ г.                            "__" _________ 20__ г.
М.П.                                              М.П. (при наличии печати)

Приложение 4 к Контракту N ___ от "__" _____ 20__ г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

N п/п
Наименование товара
Ед. изм.
Кол-во
Срок исполнения поставки
Примечание
1
2
3
4
5
6



















Заказчик:                                         Поставщик:
_________________________                         _________________________
"__" _________ 20__ г.                            "__" _________ 20__ г.
М.П.                                              М.П. (при наличии печати)

Утвержден приказом министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 14 августа 2014 года N 131-мп

ТИПОВАЯ ФОРМА КОНТРАКТА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРАКТ N _____ НА ____________________

г. Иркутск
"__" _________ 20__ г.
__________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", от имени и в интересах Иркутской области в соответствии с Положением о ___________ (уставом), утвержденным ____________, в лице _____________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и _________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность), именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (приглашением принять участие в определении Подрядчика), документацией о закупке, заявкой (окончательным предложением участника закупки (данное условие не указывается в случаях, когда извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении Подрядчика, документация о закупке, заявка, окончательное предложение участника закупки не предусмотрены), с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов определения Подрядчика путем проведения ______, протокол от "__" ________ 20__ года N ___ (на основании решения Заказчика об осуществлении закупки у единственного Подрядчика в соответствии с пунктом ______ части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе), заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ______ (далее - Работы) в объеме, установленном в Технической документации (Спецификации) (Приложение 1 к Контракту) (далее - Техническая документация, Спецификация), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
В случае если объем подлежащих выполнению Работ на момент заключения Контракта установить невозможно, предмет Контракта возможно изложить в следующей редакции:
"1.1. По условиям Контракта Подрядчик обязуется выполнить Заказчику работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования ____________ (далее - Работы) по заявке Заказчика в объеме, указанном в заявке, на основании перечня оказываемых Работ и перечня запасных частей, указанных в Технической документации (Спецификации) (Приложение 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта (далее - Спецификация), а Заказчик обязуется оплатить указанные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом".
1.2. Объем Работ, указанный в пункте 1.1 Контракта, определяется потребностью Заказчика на сумму, не превышающую цену Контракта, указанную в пункте 2.2 Контракта.
1.2. Место выполнения Работ: _________.
1.3. Работы (результаты Работ) должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, Технической документации (спецификации) (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта.
Статья 2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Работ
2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта.
2.2. Цена Контракта составляет ______ (______) рублей ______ (______) копеек,
без НДС.
НДС не предусмотрен на основании _________.
с НДС,
в том числе НДС - ___% (______ процентов), ______ (______) рублей (далее - цена Контракта).
(В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Подрядчику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%).
Источник финансирования: ____________________________________.
Цена за единицу Работы составляет ______ (______) рублей ______ (______) копеек.
Оплата выполнения Работ осуществляется по цене единицы Работы исходя из объема фактически выполненной Работы, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены Контракта. (Данные условия включаются в Контракт, если объем подлежащих выполнению Работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования невозможно определить).
2.3. Расчет и обоснование цены Контракта: ____________________________.
(Данное условие указывается Заказчиком при осуществлении закупки у единственного Подрядчика, в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 93 Закона о контрактной системе).
2.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.5. Цена Контракта должна включать в себя все расходы, необходимые для выполнения Работ, затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, компенсацию издержек и вознаграждения Подрядчика.
2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема Работы, качества оказываемой Работы и иных условий Контракта. (Указывается в случае, если данное условие предусмотрено Заказчиком в документации о закупке, а в случае осуществления закупки у единственного Подрядчика - по усмотрению Заказчика).
2.7. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем Работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой Работы не более чем на десять процентов. При этом изменение цены Контракта осуществляется пропорционально дополнительному объему Работы исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы. (Указывается в случае, если данное условие предусмотрено Заказчиком в документации о закупке, а в случае осуществления закупки у единственного Подрядчика - по усмотрению Заказчика).
2.8. Заказчик производит выплату аванса Подрядчику на банковский счет, указанный в Контракте, в размере ______ от цены Контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта, в сумме _______ в течение ______ (______) банковских дней со дня выставления Подрядчиком счета на перечисление аванса, но не ранее включения сведений о Контракте в реестр Контрактов и доведения лимитов бюджетных обязательств до Заказчика. Обязательство Заказчика по внесению аванса считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с банковского счета Заказчика, указанного в Контракте. (Заказчик вправе установить указанное условие).
2.9. В Контракте указывается один из вариантов оплаты:
Вариант I. Оплата единовременным платежом:
Заказчик оплачивает Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с Контрактом, единовременным платежом путем перечисления цены Контракта (за вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.8 Контракта. (Данное условие включается в пункт 2.9 в случае, если в пункте 2.8 Контракта предусмотрена выплата аванса Заказчиком) на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств _____________________ (указывается источник финансирования) на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами акта сдачи-приемки работ, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в течение ______ (______) банковских дней с даты выставления Подрядчиком счета на оплату цены Контракта.
Вариант II. Оплата по этапам:
Заказчик оплачивает отдельный этап Работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с Контрактом, путем перечисления соответствующей суммы за вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.8 Контракта. (Данное условие включается в пункт 2.9 в случае, если в пункте 2.8 Контракта предусмотрена выплата аванса) на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, после выполнения последним объема Работ, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему на соответствующем этапе, за счет средств _______ (указывается источник финансирования) на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами акта сдачи-приемки работ, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в течение ______ (______) банковских дней с даты выставления Подрядчиком счета на оплату результатов отдельного этапа Работ.
- Стоимость выполнения Работ по Контракту на первом этапе составляет ______ (______) рублей ___ копеек, в том числе НДС - ___%, ______ (______) рублей ___ копеек;
- стоимость выполнения Работ по Контракту на втором этапе составляет ______ (______) рублей ___ копеек, в том числе НДС - ___%, ______ (______) рублей ___ копеек;
- стоимость выполнения Работ по Контракту на третьем этапе составляет ______ (______) рублей ___ копеек, в том числе НДС - ___%, ______ (______) рублей ___ копеек.
2.9.1. Окончательный расчет по Контракту в сумме ______ (______) рублей ______ копеек, в том числе НДС - __%, ______ (______) рублей ______ копеек, производится Заказчиком путем перечисления на банковский счет Подрядчика, указанный в статье 13 Контракта, после оказания последним всего предусмотренного Контрактом и приложениями к нему объема Работ, подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту) по Контракту в полном объеме, в течение ______ (______) банковских дней с даты представления Подрядчиком счета при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных Работ.
Вариант III. Оплата ежемесячно:
Заказчик оплачивает Работы, выполненные Подрядчиком в отчетном месяце, ежемесячно ______ (указывается конкретное число месяца, следующего за отчетным, не позднее которого производится оплата по Контракту, или период, в течение которого производится оплата по Контракту), путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств ______ (указывается источник финансирования) на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами акта сдачи-приемки работ, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в течение ______ (______) банковских дней с даты выставления Подрядчиком счета на оплату выполненных Работ.
В случае если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее 31 декабря текущего года.
2.10. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 13 Контракта.
2.11. Осуществление расчетов сопровождается банком _____________ (указывается наименование банка) и отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.
(Указывается в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Иркутской области от 15.12.2014 N 645-ПП "Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области". Порядок осуществления банковского сопровождения осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 N 963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов").
Статья 3. Сроки и условия выполнения Работ
3.1. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме:
3.1. Сроки выполнения Работ по этапам (отчетным периодам) отражены в графике выполнения Работ (Приложение 3 к Контракту). (Указывается в случае выполнения Работ по этапам).
Если Контракт заключается на срок более чем 3 года и цена Контракта составляет более чем 100 млн. (сто миллионов) рублей, Контракт должен включать в себя график исполнения Контракта.
3.2. Подрядчик с согласия Заказчика вправе досрочно выполнить Работы (отдельные этапы) и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.
3.3. Срок выполнения Работ может быть продлен в случае, предусмотренном пунктом 10.3 Контракта.
3.4. Работы по Контракту выполняются иждивением Подрядчика (или)
3.4. Работы по настоящему Контракту выполняются с использованием материала Заказчика.
3.5. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, выполняющим Работы, составляющие предмет настоящего Контракта (объект закупки), Подрядчик должен соответствовать данным требованиям.
Статья 4. Порядок и сроки осуществления приемки Работ
4.1. Приемка выполненных Работ (отдельных этапов) в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании срока выполнения Работ (либо поэтапно в соответствии с графиком выполнения Работ (Приложение 3 к Контракту)).
4.2. После завершения выполнения Работ (отдельных этапов), предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения Работ (отдельных этапов) не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения выполнения Работ (отдельных этапов), предусмотренных Контрактом.
4.3. Не позднее _______ рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 4.2 Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации: ______________________, предусмотренный Спецификацией, и акт сдачи-приемки работ (Приложение 2 к Контракту), подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.
4.4. Не позднее ______ (______) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.3 Контракта, Заказчик рассматривает результаты, осуществляет приемку выполненных Работ (отдельных этапов) на предмет соответствия их объема и качества требованиям Контракта.
4.5. Для приемки результатов исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.
4.6. Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Законом о контрактной системе.
4.7. По итогам приемки результата выполненных Работ (отдельных этапов) при отсутствии претензий относительно качества Работ Заказчик подписывает соответствующий акт сдачи-приемки работ (Приложение 2 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах и не позднее ______ дней со дня проверки результатов исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику. В случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказчик подписывает со своей стороны акт сдачи-приемки работ (Приложение 2 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах на основании полученного от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения, и не позднее ________ дней со дня получения соответствующего заключения Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику. Либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения в соответствии со статьей 11 Контракта.
4.8. При проведении экспертизы Заказчиком общий срок, указанный в пункте 4.4 Контракта, проверки результатов исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту продлевается на срок проведения экспертизы.
4.9. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных Работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Подрядчик в течение ________ рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Подрядчиком акт сдачи-приемки работ (Приложение 2 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных Работ.
4.10. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно предоставления разъяснений в отношении выполненных Работ, Заказчик принимает выполненные Работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки работ (Приложение 2 к Контракту), один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в пункте 4.7 Контракта.
4.11. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт сдачи-приемки работ (Приложение 2 к Контракту) и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Спецификацией и Контрактом.
5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками выполнения Работ.
5.1.5. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.6. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.7. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых Работ требованиям, установленным Контрактом. (Указывается в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 94 Закона о контрактной системе).
5.1.8. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить своевременную приемку результатов выполненных Работ и провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.
5.2.1.1. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых Работ требованиям, установленным Контрактом. (Указывается в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 94 Закона о контрактной системе).
5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение ________ рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом.
5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в подпункте 5.4.5 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. Решение о продолжении выполнения Работ при необходимости корректировки сроков и отдельных этапов выполнения Работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.
5.2.5. Не позднее ______ (______) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение ________ рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта, в случае если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
5.2.6. При неуплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение ______ (______) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо неполучения в срок ответа на претензию направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. В течение ______ (______) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неуплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями, в случае если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.9. Обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения (текст, выделенный курсивом, включается в Контракт, если предусмотрено поэтапное выполнение Работ).
5.2.10. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе. (Указывается, если право принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчиком предусмотрено Контрактом).
5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.3 Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с пунктом 2.9 Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) Работ, предусмотренных в Технической документации (Спецификации). При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены Контракта и/или объемов Работ по Контракту. Перечень Работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения Работ в порядке, установленном Контрактом. (Указывается по усмотрению Заказчика).
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика. (Указывается по усмотрению Заказчика).
5.3.8. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.
5.4.2. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям качества и безопасности, предусмотренным техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида работ, Технической документацией (спецификацией) (Приложение 1 к Контракту), условиями Контракта.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.5. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение ________ рабочих дней после приостановления выполнения Работ.
5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта.
5.4.7. В течение ________ рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы надлежащего качества, в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, с указанием причин.
5.4.8. Предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее ________ рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.9. Предоставлять информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с субподрядчиком. (Указывается, если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает 100 млн. (сто миллионов) рублей).
5.4.10. Привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. (Указывается в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о контрактной системе).
5.4.11. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. (Указывается, если право принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчиком предусмотрено Контрактом).
5.4.12. В случае изменения банковского счета Подрядчика в течение _______ рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Подрядчика, несет Подрядчик.
5.4.13. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и условиями Контракта.
Статья 6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность выполняемых Работ в соответствии с техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида работ, Технической документацией (спецификацией) (Приложение 1 к Контракту), условиями Контракта.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые Работы составляет ______ (______) месяца с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки Работ (Приложение 2 к Контракту).
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте, с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков или дефектов, возникших по вине Подрядчика.
6.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
6.5. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе начислить штраф в размере _______ (цифрами и прописью) в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" (далее - постановление N 1063):
а) 2,5 процента цены Контракта, в случае если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены Контракта, в случае если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены Контракта, в случае если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены Контракта, в случае если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению N 1063. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:
Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения Работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:


где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:


где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере ________ (цифрами и прописью), определенном согласно постановлению N 1063:
а) 10 процентов цены Контракта, в случае если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта, в случае если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены Контракта, в случае если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены Контракта, в случае если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).
7.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.
7.6. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.
7.8. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение ______ рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф в соответствии с пунктом 7.3 Контракта.
7.9. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (пени, штрафа), предусмотренных настоящей статьей, в течение ______ рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.
7.10. За непредоставление информации, указанной в пункте 5.4.9, с Подрядчика взыскиваются пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем в соответствии Законом о контрактной системе. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. (Указывается, если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает 100 млн. (сто миллионов) рублей).
7.11. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. (Указывается в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о контрактной системе).
Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. В Контракте указывается один из вариантов.
Вариант I. Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено.
Вариант II. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ (отдельных этапов), оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком.
8.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. (Указывается в случае, если данное условие предусмотрено Заказчиком в извещении об осуществлении закупки).
8.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на _______. (Указывается конкретный срок, не менее чем на один месяц превышающий срок действия Контракта).
8.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ___% (____ процентов), что составляет ______ (______) рублей.
В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе. (Условие указывается при заключении Контракта, в случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта).
8.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
8.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение _____ рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
8.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 8.6 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.8. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком): _____________. (В обязательном порядке указывается конкретный срок возврата денежных средств).
8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.
8.10. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
8.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.
Статья 9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
9.2. Контракт действует до ________, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.
9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.
9.4. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;
- по решению суда.
9.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее __________ календарных дней с даты его получения.
9.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком Работ.
9.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
9.8. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. (Указывается по усмотрению Заказчика).
9.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика. (Данное условие указывается Заказчиком, за исключением случая осуществления закупки у единственного Подрядчика).
9.10. Односторонний отказ Стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о контрактной системе.
9.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.12. Подрядчик обязан вернуть Заказчику на указанный им банковский счет аванс, выданный в соответствии с Контрактом, в течение _______ банковских дней с момента расторжения Контракта. Момент расторжения Контракта определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. (Указывается, если было установлено условие о выплате аванса).
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее ______ дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее _________ календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
Статья 12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
- Приложение 1 "Спецификация";
- Приложение 2 "Форма акта сдачи-приемки работ";
- Приложение 3 "График выполнения работ".

Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:                       Подрядчик:
Адреса:                         Адреса:
- юридический:                  - юридический:
- почтовый:                     - почтовый:
Телефон _____, факс ______      Телефон _____, факс ______
Электронный адрес:              Электронный адрес:
Получатель: л/с __________      Получатель: л/с __________
ОГРН _____________________      ОГРН _____________________
ИНН ______________________      ИНН ______________________
КПП ______________________      КПП ______________________
БИК ______________________      БИК ______________________
р/с ______________________      р/с ______________________
                                М.П. (при наличии печати)

Приложение 1 к Контракту N ___ от "__" _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)

N п/п
Наименование работ
Описание (характеристика) работ
Единица измерения
Количество
Стоимость, руб.
единицы измерения
всего






















Заказчик:                                         Подрядчик:
_________________________                         _________________________
"__" _________ 20__ г.                            "__" _________ 20__ г.
М.П.                                              М.П. (при наличии печати)

Приложение 2 к Контракту N ___ от "__" _____ 20__ г.
                                    АКТ
                            СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
г. Иркутск                                             "__" _______ 20__ г.
_______________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик",
      (наименование организации)
в лице ___________________________________________________________________,
                                (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
                                  (Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                                 (наименование организации)
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________________________________
__________________________________________________________________________,
                            (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
                                   (Устава, Положения, Доверенности)
с  другой  стороны,  вместе  именуемые "Стороны", составили настоящий акт о
нижеследующем:
    1.  В  соответствии  с  Контрактом  N  ____  от "__" __________ 20__ г.
(далее  - Контракт) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а
именно: __________________________________________________________________.
    2.   Фактическое   качество   выполненных   работ   соответствует   (не
соответствует) требованиям Контракта:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    3.  Вышеуказанные  работы  согласно  Контракту  должны  быть  выполнены
"__" _________ 20__ г., фактически оказаны "__" ___________ 20__ г.
    4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    5.  Сумма,  подлежащая  оплате  Подрядчику  в  соответствии с условиями
Контракта, _____________ (_______) руб.
    6.   В  соответствии  с  п.  _____  Контракта  сумма  штрафных  санкций
составляет   ________________.   (Указывается   порядок   расчета  штрафных
санкций).
    Общая стоимость штрафных санкций составит _________ (_______) руб.
    7.  Итоговая  сумма,  подлежащая  оплате  Подрядчику с учетом удержания
штрафных санкций, составляет ________ (_________) руб.
    8. Результаты выполненных Работ по Контракту:
Сдал:                                      Принял:
Подрядчик                                  Заказчик
_________________________                  ___________________________
М.П. (при наличии печати)                  М.П.

Приложение 3 к Контракту N ___ от "__" _____ 20__ г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

N п/п
Наименование работ
Кол-во (объем)
Срок выполнения работ
Примечание
















Заказчик:                                         Подрядчик:
_________________________                         _________________________
"__" _________ 20__ г.                            "__" _________ 20__ г.
М.П.                                              М.П. (при наличии печати)

Утвержден приказом министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 14 августа 2014 года N 131-мп

ТИПОВАЯ ФОРМА КОНТРАКТА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРАКТ N ___ НА _________________

г. Иркутск
"__" _______ 20__ г.
______________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", от имени и в интересах Иркутской области в соответствии с Положением о ____________ (уставом), утвержденным _______, в лице ____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и _________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность), именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице _________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (приглашением принять участие в определении Исполнителя), документацией о закупке, заявкой (окончательным предложением участника закупки (данное условие не указывается в случаях, когда извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении Исполнителя, документация о закупке, заявка, окончательное предложение участника закупки не предусмотрены), с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов определения Исполнителя путем проведения ______________, протокол от "__" ________ 20__ года N ___ (на основании решения Заказчика об осуществлении закупки у единственного Исполнителя в соответствии с пунктом ______ части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе), заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по __________ (далее - Услуги) в объеме, установленном в Спецификации (Приложение 1 к Контракту) (далее - Спецификация), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
В случае если объем услуг на момент заключения Контракта установить невозможно, предмет Контракта возможно изложить в следующей редакции:
"1.1. По условиям Контракта Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги ________ (далее - Услуги) по заявке Заказчика в объеме, указанном в заявке, на основании перечня оказываемых услуг, указанных в Спецификации (Приложение 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта (далее - Спецификация), а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом".
1.2. Объем услуг, указанный в пункте 1.1 Контракта, определяется потребностью Заказчика на сумму, не превышающую цену Контракта, указанную в пункте 2.2 Контракта.
1.3. Место оказания Услуг: ________________.
1.4. Оказываемые Исполнителем Услуги должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида услуг, Спецификации (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта.
Статья 2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Услуг
2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта (в случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2014 N 19 "Об установлении случаев, в которых при заключении Контракта в документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение цены контракта", указываются ориентировочное значение цены Контракта либо формула цены и максимальное значение цены Контракта, установленные Заказчиком в документации о закупке).
2.2. Цена Контракта составляет _________ (______) рублей _________ (______) копеек,
без НДС.
НДС не предусмотрен на основании ___________________.
с НДС,
в том числе НДС - __% (_______ процентов), _________ (______) рублей (далее - цена Контракта).
В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Исполнителю, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%).
Источник финансирования: ____________________.
Цена за единицу Услуги составляет _________ (______) рублей _________ (______) копеек.
Оплата оказанных Услуг осуществляется по цене единицы Услуги исходя из объема фактически оказанных Услуг, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены Контракта. (Данные условия включаются в Контракт, если объем подлежащих оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозке грузов, пассажиров, багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить).
2.3. Расчет и обоснование цены Контракта:
___________________________________________________________________________.
(Данное условие указывается Заказчиком при осуществлении закупки у единственного Исполнителя, в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 93 Закона о контрактной системе).
2.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.5. Цена Контракта должна включать в себя все расходы, необходимые для оказания Услуг, затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, компенсацию издержек и вознаграждения Исполнителя.
2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема Услуги, качества оказываемой Услуги и иных условий Контракта. (Указывается в случае, если данное условие предусмотрено Заказчиком в документации о закупке, а в случае осуществления закупки у единственного Исполнителя - по усмотрению Заказчика).
2.7. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем Услуги не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем оказываемой Услуги не более чем на десять процентов. При этом изменение цены Контракта осуществляется пропорционально дополнительному объему Услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Услуги Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги. (Указывается в случае, если данное условие предусмотрено Заказчиком в документации о закупке, а в случае осуществления закупки у единственного Исполнителя - по усмотрению Заказчика).
2.8. Заказчик производит выплату аванса Исполнителю на банковский счет, указанный в Контракте, в размере _______ от цены Контракта, указанной в пункте 2.2 Контракта, в сумме ______ в течение _________ (______) банковских дней со дня выставления Исполнителем счета на перечисление аванса, но не ранее включения сведений о Контракте в реестр Контрактов и доведения лимитов бюджетных обязательств до Заказчика. Обязательство Заказчика по внесению аванса считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с банковского счета Заказчика, указанного в Контракте. (Заказчик вправе установить указанное условие).
2.9. В Контракте указывается один из вариантов оплаты:
Вариант I. Оплата единовременным платежом:
Заказчик оплачивает Услуги, оказанные Исполнителем в соответствии с Контрактом, единовременным платежом путем перечисления цены Контракта (за вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.8 Контракта. (Данное условие включается в пункте 2.9, в случае если в пункте 2.8 Контракта предусмотрена выплата аванса Заказчиком) на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств ______________________ (указывается источник финансирования) на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Контракта, акта сдачи-приемки услуг, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в течение _________ (______) банковских дней с даты выставления Исполнителем счета на оплату цены Контракта.
Вариант II. Оплата по этапам:
Заказчик оплачивает отдельный этап Услуг, оказанных Исполнителем в соответствии с Контрактом, путем перечисления соответствующей суммы за вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.8 Контракта (данное условие включается в пункт 2.9, в случае если в пункте 2.8 Контракта предусмотрена выплата аванса), на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, после оказания последним объема Услуг, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему на соответствующем этапе, за счет средств ________ (указывается источник финансирования) на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Контракта акта сдачи-приемки услуг, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в течение _________ (______) банковских дней с даты выставления Исполнителем счета на оплату результатов отдельного этапа оказания Услуг.
- Стоимость оказания Услуг по Контракту на первом этапе составляет _________ (______) рублей ________ копеек, в том числе НДС - ___%, _________ (______) рублей ________ копеек;
- стоимость оказания Услуг по Контракту на втором этапе составляет _________ (______) рублей ___________ копеек, в том числе НДС - ___%, _________ (______) рублей ______ копеек;
- стоимость оказания Услуг по Контракту на третьем этапе составляет _________ (______) рублей _________ копеек, в том числе НДС - ___%, _________ (______) рублей ________ копеек.
2.9.1. Окончательный расчет по Контракту в сумме _________ (______) рублей _________ копеек, в том числе НДС - ___%, _________ (______) рублей _______ копеек, производится Заказчиком путем перечисления на банковский счет Исполнителя, указанный в статье 13 Контракта, после оказания последним всего предусмотренного Контрактом и приложениями к нему объема Услуг, подписания Сторонами акта сдачи-приемки Услуг, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту) по Контракту в полном объеме, в течение _________ (______) банковских дней с даты представления Исполнителем счета при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству оказанных Услуг.
Вариант III. Оплата ежемесячно:
Заказчик оплачивает Услуги, оказанные Исполнителем в отчетном месяце, ежемесячно ____________ (указывается конкретное число месяца, следующего за отчетным, не позднее которого производится оплата по Контракту, или период, в течение которого производится оплата по Контракту), путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств ______________ (указывается источник финансирования) на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами акта сдачи-приемки услуг, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в течение _________ (______) банковских дней с даты выставления Исполнителем счета на оплату оказанных Услуг.
В случае если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее 31 декабря текущего года.
2.10. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 13 Контракта.
2.11. Осуществление расчетов сопровождается банком _________________ (указывается наименование банка) и отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.
(Указывается в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Иркутской области от 15.12.2014 N 645-ПП "Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области". Порядок осуществления банковского сопровождения осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 N 963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов").
Статья 3. Срок оказания Услуг
3.1. Срок оказания Услуг Исполнителем по Контракту в полном объеме: ___________________.
3.1. Сроки оказания Услуг по этапам (отчетным периодам) отражены в графике оказания услуг (Приложение 3 к Контракту). (Указывается в случае оказания услуг по этапам).
Если Контракт заключается на срок более чем 3 года и цена Контракта составляет более чем 100 млн. (сто миллионов) рублей, Контракт должен включать в себя график исполнения Контракта.
3.2. Исполнитель с согласия Заказчика вправе досрочно оказать Услуги (отдельные этапы) и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.
3.3. Срок оказания Услуг может быть продлен в случае, предусмотренном пунктом 10.3 Контракта.
Статья 4. Порядок и сроки осуществления приемки Услуг
4.1. Приемка оказанных Услуг (отдельных этапов) в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании срока оказания Услуг (либо поэтапно в соответствии с графиком оказания услуг (Приложение 3 к Контракту)).
4.2. После завершения оказания Услуг (отдельных этапов), предусмотренных Контрактом, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте оказания Услуг (отдельных этапов) не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения оказания Услуг (отдельных этапов), предусмотренных Контрактом.
4.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 4.2 Контракта, Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетной документации: ______________, предусмотренный Спецификацией, и акт сдачи-приемки услуг (Приложение 2 к Контракту), подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах.
4.4. Не позднее _________ (______) дней после получения от Исполнителя документов, указанных в пункте 4.3 Контракта, Заказчик рассматривает результаты оказанных Услуг (отдельных этапов) на предмет соответствия их объема и качества требованиям Контракта.
4.5. Для приемки результата оказанных Услуг Заказчиком может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата оказанных Услуг осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.
4.6. Для проверки представленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Законом о контрактной системе.
4.7. По итогам приемки результата оказанных Услуг (отдельных этапов) при отсутствии претензий относительно качества Услуг Заказчик подписывает соответствующий акт сдачи-приемки Услуг (Приложение 2 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах и не позднее дня со дня проверки результатов исполнения Исполнителем обязательств по Контракту Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Исполнителю. В случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказчик подписывает со своей стороны акт сдачи-приемки Услуг (Приложение 2 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах на основании полученного от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения, и не позднее дня со дня получения соответствующего заключения Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Исполнителю. Либо Исполнителю в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения, в соответствии со статьей 11 Контракта.
4.8. При проведении экспертизы Заказчиком общий срок, указанный в пункте 4.4 Контракта, проверки результатов исполнения обязательств Исполнителем по Контракту продлевается на срок проведения экспертизы.
4.9. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов оказанных Услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных Услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Исполнитель в течение рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных Услуг или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Исполнителем акт сдачи-приемки услуг (Приложение 2 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных Услуг.
4.10. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно предоставления разъяснений в отношении оказанных Услуг Заказчик принимает оказанные Услуги и подписывает 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки услуг (Приложение 2 к Контракту), один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в пункте 4.7 Контракта.
4.11. Подписанный Заказчиком и Исполнителем акт сдачи-приемки услуг (Приложение 2 к Контракту) и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату цены Контракта являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных Услуг.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Спецификацией и Контрактом.
5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых Услуг.
5.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками оказания Услуг.
5.1.5. Отказаться от приемки результата Услуг в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.6. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или оказывает Услуги настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.7. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказанных Услуг требованиям, установленным Контрактом (указывается в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 94 Закона о контрактной системе).
5.1.8. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить своевременную приемку оказанных Услуг и провести экспертизу для проверки представленных Исполнителем результатов оказанных Услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.
5.2.1.1. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказанных Услуг требованиям, установленным Контрактом (указывается за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 94 Закона о контрактной системе).
5.2.2. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания Услуг, в течение ____ рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с Контрактом.
5.2.4. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания Услуг в случае, указанном в подпункте 5.4.5 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания Услуг. Решение о продолжении оказания Услуг при необходимости корректировки сроков и отдельных этапов оказания Услуг принимается Заказчиком и Исполнителем совместно и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.
5.2.5. Не позднее _________ (______) рабочих дней с момента возникновения права требования от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта, в случае если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
5.2.6. При неуплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение _________ (______) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо неполучения в срок ответа на претензию направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. В течение _________ (______) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Исполнителем принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неуплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями, в случае если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Исполнителем в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.9. Обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения (текст, выделенный курсивом, включается в Контракт, если предусмотрено поэтапное оказание Услуг).
5.2.10. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе. (Указывается, если право принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчиком предусмотрено Контрактом).
5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки Услуг по Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.3 Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с пунктом 2.9 Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - соисполнителей (субподрядчиков), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) Услуг, предусмотренных в Спецификации. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями (субподрядчиками).
Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) не влечет изменение цены Контракта и/или объемов Услуг по настоящему Контракту. Перечень Услуг, оказанных соисполнителями (субподрядчиками), и их стоимость Исполнитель указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам оказания Услуг в порядке, установленном настоящим Контрактом. (Указывается по усмотрению Заказчика).
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при оказании Услуг в соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика. (Указывается по усмотрению Заказчика).
5.3.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.
5.4.2. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечить соответствие оказываемых Услуг требованиям качества и безопасности, предусмотренным техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида услуг, Спецификацией (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке результатов оказанных Услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.5. Приостановить оказание Услуг в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов оказываемых Услуг или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение _____________ рабочих (календарных) дней после приостановления оказания Услуг.
5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.4.7. В течение ___________ рабочего дня информировать Заказчика о невозможности оказать Услуги в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества с указанием причин.
5.4.8. Предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредоставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.9. Предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику Исполнителем в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. (Указывается, если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает 100 млн. (сто миллионов) рублей).
5.4.10. Привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. (Указывается в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о контрактной системе).
5.4.11. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. (Указывается, если право принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчиком предусмотрено Контрактом).
5.4.12. В случае изменения банковского счета Исполнителя в течение ____ дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Исполнителя, несет Исполнитель.
5.4.13. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
Статья 6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность выполняемых Работ в соответствии с техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида работ, Технической документацией (спецификацией) (Приложение 1 к Контракту), условиями Контракта.
6.2. Гарантийный срок на оказываемые Услуги составляет _________ (______) месяца с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки услуг.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков или дефектов, возникших по вине Исполнителя.
6.4. Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата оказанных Услуг по назначению в течение всего гарантийного срока.
6.5. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание Услуг, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе начислить штраф в размере __________________________ (цифрами и прописью), в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" (далее - постановлением Правительства N 1063):
а) 2,5 процента цены контракта, в случае если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта, в случае если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены контракта, в случае если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта, в случае если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, Исполнитель оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению Правительства. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:
Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов оказания Услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:


где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:


где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере ____________ (цифрами и прописью), определенном согласно постановлению Правительства N 1063:
а) 10 процентов цены Контракта, в случае если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта, в случае если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены Контракта, в случае если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены Контракта, в случае если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).
7.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту, Исполнитель обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.
7.6. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.
7.8. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение ____ рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф в соответствии с пунктом 7.3 Контракта.
7.9. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (пени, штрафа), предусмотренных настоящей статьей, в течение ____ рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.
7.10. За непредоставление информации, указанной в пункте 5.4.9, с Исполнителя взыскиваются пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем (субподрядчиком) в соответствии с Законом о контрактной системе. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. (Указывается, если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает 100 млн. (сто миллионов) рублей).
7.11. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Исполнитель несет гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. (Указывается в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о контрактной системе).
Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. В Контракте указывается один из вариантов.
Вариант I. Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено.
Вариант II. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Исполнителем его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств как оказание Услуг надлежащего качества, соблюдение сроков оказания Услуг (отдельных этапов), оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем.
8.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. (Указывается в случае, если данное условие предусмотрено Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документацией о закупке).
8.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на ____________. (Указывается конкретный срок, не менее чем на один месяц превышающий срок действия Контракта).
8.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ___% (_______ процентов), что составляет __________ (_________) рублей.
В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе. (Условие указывается при заключении Контракта, в случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта).
8.5. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
8.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в течение ____ рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Исполнителем предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
8.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 8.6 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Исполнителем и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.8. Срок возврата заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Исполнителем): __________. (В обязательном порядке указывается конкретный срок возврата денежных средств).
8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.
8.10. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Исполнителя или Заказчика.
8.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Исполнитель.
Статья 9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
9.2. Контракт действует до ___________, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.
9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.
9.4. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;
- по решению суда.
9.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее ____ календарных дней с даты его получения.
9.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем оказанных Исполнителем Услуг.
9.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
9.8. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. (Указывается по усмотрению Заказчика).
9.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя. (Данное условие указывается Заказчиком, за исключением случая осуществления закупки у единственного Исполнителя).
9.10. Односторонний отказ Стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о контрактной системе.
9.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.12. Исполнитель обязан вернуть Заказчику на указанный им банковский счет аванс, выданный в соответствии с Контрактом, в течение ____ банковских дней с момента расторжения Контракта. Момент расторжения Контракта определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. (Указывается, если было установлено условие о выплате аванса).
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее ______ дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее ____ календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
Статья 12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении ____ календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
- Приложение 1 "Спецификация";
- Приложение 2 "Форма акта сдачи-приемки услуг";
- Приложение 3 "График оказания услуг".

Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:                       Подрядчик:
Адреса:                         Адреса:
- юридический:                  - юридический:
- почтовый:                     - почтовый:
Телефон _____, факс ______      Телефон _____, факс ______
Электронный адрес:              Электронный адрес:
Получатель: л/с __________      Получатель: л/с __________
ОГРН _____________________      ОГРН _____________________
ИНН ______________________      ИНН ______________________
КПП ______________________      КПП ______________________
БИК ______________________      БИК ______________________
р/с ______________________      р/с ______________________
М.П.                            М.П. (при наличии печати)

Приложение 1 к Контракту N ___ от "__" _____ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п
Наименование услуг
Описание (характеристика) услуг
Единица измерения
Количество
Стоимость, руб.
единицы измерения
всего






















Заказчик:                                         Исполнитель:
_________________________                         _________________________
"__" _________ 20__ г.                            "__" _________ 20__ г.
М.П.                                              М.П. (при наличии печати)

Приложение 2 к Контракту N ___ от "__" _____ 20__ г.

                                    АКТ
                            СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
г. Иркутск                                         "__" ___________ 20__ г.
_______________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик",
     (наименование организации)
в лице ___________________________________________________________________,
                               (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
                                  (Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                                  (наименование организации)
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____________________________,
                                                  (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
                                  (Устава, Положения, Доверенности)
с  другой  стороны,  вместе  именуемые "Стороны", составили настоящий акт о
нижеследующем:
    1.  В соответствии с контрактом N ___ от "__" ________ 20__ г. (далее -
Контракт) Исполнитель выполнил обязательства оказанию Услуг, а именно:
___________________________________________________________________________
    2.    Фактическое    качество   оказанных   Услуг   соответствует   (не
соответствует) требованиям Контракта:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    3.   Вышеуказанные   Услуги  согласно  Контракту  должны  быть  оказаны
"__" __________ 20__ г., фактически оказаны "__" ____________ 20__ г.
    4. Недостатки оказанных Услуг выявлены/не выявлены
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    5.  Сумма,  подлежащая  оплате  Исполнителю  в соответствии с условиями
Контракта ________________________________________________________________.
    6.  В  соответствии  с  п.  _______  Контракта  сумма  штрафных санкций
составляет ___________ (УКАЗЫВАЕТСЯ ПОРЯДОК РАСЧЕТА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ).
    Общая стоимость штрафных санкций составит: ___________________________.
    7.  ИТОГОВАЯ  СУММА,  ПОДЛЕЖАЩАЯ  ОПЛАТЕ ИСПОЛНИТЕЛЮ С УЧЕТОМ УДЕРЖАНИЯ
ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ, СОСТАВЛЯЕТ _____________________________________________.
    8. Результаты оказанных Услуг по Контракту:
Сдал:                                      Принял:
Исполнитель                                Заказчик
_________________________                  ___________________________
М.П. (при наличии печати)                  М.П.

Приложение 3 к Контракту N ___ от "__" _____ 20__ г.

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

N п/п
Наименование услуг
Кол-во (объем)
Срок оказания услуг
Примечание
















Заказчик:                                         Исполнитель:
_________________________                         _________________________
"__" _________ 20__ г.                            "__" _________ 20__ г.
М.П.                                              М.П. (при наличии печати)

Утверждены приказом министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 14 августа 2014 года N 131-мп

ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ
КОНТРАКТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящие типовые условия контрактов для обеспечения государственных нужд Иркутской области (далее - Типовые условия) разработаны в целях определения основных условий контрактов для обеспечения государственных нужд Иркутской области (далее - контракт), которые используются заказчиками при подготовке проекта контракта и его заключении.
2. Контракт должен содержать следующие обязательные разделы:
1) "Наименование сторон и основания заключения контракта";
2) "Предмет контракта";
3) "Цена контракта, порядок и сроки оплаты товара, работ, услуг";
4) "Срок, место и порядок поставки товара" ("Срок выполнения работ (оказания услуг)");
5) "Порядок и сроки осуществления приемки товара, работ, услуг";
6) "Права и обязанности сторон";
7) "Гарантии";
8) "Ответственность сторон";
9) "Обеспечение исполнения контракта";
10) "Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта";
11) "Обстоятельства непреодолимой силы";
12) "Порядок урегулирования споров";
13) "Прочие условия";
14) "Адреса, реквизиты и подписи сторон".
2.1. В разделе контракта "Наименование сторон и основания заключения контракта" (преамбула) указываются: для юридических лиц - полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН); для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество; фамилия, имя, отчество представителя, уполномоченного на подписание контракта от каждой из сторон, наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия представителя.
В преамбуле также указывается, что контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки (за исключением случаев, в которых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о Контрактной системе) извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение участника закупки не предусмотрены) с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона о Контрактной системе, на основании результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения _________ протокол от "__" ___________ 20__ года N __________.
В случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в преамбуле указывается, что контракт заключается на основании решения Заказчика от "__" ________ 20__ года N __ об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом __ части 1 статьи 93 Закона о Контрактной системе.
2.2. В разделе контракта "Предмет контракта" указываются наименование объекта закупки - определенного вида товара, работы, услуги и основные требования, предъявляемые к ним, место выполнения работ (оказания услуг).
2.3. В разделе контракта "Цена контракта, порядок и сроки оплаты товара, работ, услуг" указываются:
1) общая стоимость поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги);
2) порядок, сроки оплаты товара, работ, услуг;
3) цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке;
4) в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта;
5) при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт должен содержать расчет и обоснование цены контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24 - 26, 28, 29, 33, 36, 42, 44, 45 части 1 статьи 93 Закона о Контрактной системе.
2.4. В разделе контракта "Срок, место и порядок поставки товара" указываются:
1) срок исполнения обязательств;
2) место исполнения обязательств;
3) если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем 100 млн. (сто миллионов) рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контракта.
В разделе контракта "Срок оказания услуг (выполнения работ)" указываются:
1) срок исполнения обязательств;
2) если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем 100 млн. (сто миллионов) рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контракта.
2.5. Раздел контракта "Порядок и сроки осуществления приемки товара, работ, услуг" должен содержать условие о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги) в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.
2.6. В разделе контракта "Права и обязанности сторон" предусматриваются:
1) Права заказчика:
а) требовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
б) требовать представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных контрактом и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом;
в) запрашивать у поставщика (подрядчика, исполнителя) информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств;
г) осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
д) отказаться от приемки товара, работ, услуг в случаях, предусмотренных контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков;
е) отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения ущерба, если подрядчик (исполнитель) не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы (оказывает услуги) настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в контракте, становится явно невозможным;
ж) изменить существенные условия контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе;
з) привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) требованиям, установленным контрактом;
2) Обязанности заказчика:
а) обеспечить своевременную приемку поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) и проведение экспертизы для проверки поставленных товаров (результатов выполненных работ, оказанных услуг) в части соответствия условиям контракта;
б) сообщать в письменной форме поставщику (подрядчику, исполнителю) о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков;
в) своевременно принять и оплатить надлежащим образом поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) в соответствии с контрактом;
г) направить поставщику (подрядчику, исполнителю) претензию с требованием оплатить штрафные санкции при наличии оснований;
д) направить в суд исковое заявление с требованием оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) при наличии оснований;
е) обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения обязательств по контракту;
ж) обеспечить контроль за исполнением контракта;
з) осуществлять контроль за целевым использованием поставщиком (исполнителем, подрядчиком) бюджетных средств;
3) Права поставщика (исполнителя, подрядчика):
а) требовать от заказчика подписания документов об исполнении контракта;
б) требовать своевременной оплаты исполненных им обязательств;
в) получать от заказчика содействие при поставке товара (выполнении работ, оказании услуг) в рамках контракта;
г) досрочно исполнить обязательства по контракту с согласия заказчика;
д) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом;
4) Обязанности поставщика (исполнителя, подрядчика):
а) своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями контракта;
б) представить по письменному запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта;
в) представить заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения;
г) предоставить гарантии качества товаров, работ, услуг;
д) за свой счет обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке товаров (работ, услуг), а также выявленных в течение гарантийного срока;
е) предоставить обеспечение исполнения контракта в случаях, установленных Законом о Контрактной системе;
ж) в случае изменения банковского счета в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в контракте банковский счет поставщика (подрядчика, исполнителя), несет поставщик (подрядчик, исполнитель);
5) в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации, в данном разделе контракта должна быть указана обязанность поставщика (исполнителя, подрядчика) предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.
Указанная информация предоставляется заказчику подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с субподрядчиком;
6) в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о Контрактной системе, в контракт также должно быть включено условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
2.7. В разделе контракта "Гарантии" указывается информация о качестве товара, работы, услуги, о гарантийном сроке (сроке годности), о наличии у поставщика (исполнителя, подрядчика) необходимых прав, разрешений, лицензий, допусков и (или) иных установленных законодательством Российской Федерации документов.
2.8. В разделе контракта "Ответственность сторон" устанавливается:
1) ответственность заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в виде оплаты неустоек (штрафов, пеней);
2) ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, в виде оплаты неустоек (штрафов, пеней).
В случае непредставления заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информации, указанной в части 23 статьи 34 Закона о Контрактной системе, обязанность предоставления которой предусмотрена в разделе контракта "Права и обязанности сторон" согласно подпункту 5 пункта 2.6 Типовых условий, в данном разделе контракта должна предусматриваться ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за непредставление такой информации в соответствии с частью 24 статьи 34 Закона о Контрактной системе.
При установлении условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о контрактной системе, в контракты также должно быть включено обязательное условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
2.9. В разделе контракта "Обеспечение исполнения контракта" указываются следующие обязательные условия:
1) размер обеспечения исполнения контракта;
2) условия безотзывной банковской гарантии, которая должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
3) условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта;
4) все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения контракта, несет поставщик (исполнитель, подрядчик).
В случае, если в соответствии с Законом о Контрактной системе заказчиком не установлено требование об обеспечении исполнения контракта, в данном разделе указывается: "Обеспечение исполнения контракта не установлено".
2.10. В раздел контракта "Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта" включаются обязательные условия:
1) изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе;
2) контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда;
3) расторжение контракта по соглашению сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении;
4) обязанность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
2.11. В разделе контракта "Обстоятельства непреодолимой силы" указываются обстоятельства непреодолимой силы, при действии которых стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, порядок изменения условий контракта, расторжения контракта при указанных обстоятельствах.
2.12. В разделе контракта "Порядок урегулирования споров" указывается порядок ведения претензионной работы и рассмотрения споров, включается следующее обязательное условие: "Все споры по контракту рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика".
2.13. В разделе контракта "Прочие условия" указываются:
1) порядок направления сторонами контракта друг другу уведомлений, связанных с исполнением контракта;
2) форма контракта, количество экземпляров;
3) порядок и последствия перемены сторон по контракту;
4) иные необходимые условия;
5) наименования приложений, являющихся неотъемлемыми частями контракта.
2.14. В разделе контракта "Адреса, реквизиты и подписи сторон" указываются почтовые и фактические адреса, банковские реквизиты, номера телефонов, факсов, электронные адреса заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика), ИНН, ОГРН (ОГРНИП).
3. В контрактах на выполнение ремонтных работ (за исключением строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе когда необходимо выполнение проектных работ) помимо требований, предусмотренных пунктом 2 Типовых условий, предусматриваются следующие условия:
1) порядок обеспечения ремонтных работ материалами и оборудованием;
2) гарантийный срок, в течение которого подрядчик обязан устранять недостатки работ, устанавливается не менее одного года.
4. В контрактах на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том числе когда необходимо предварительное выполнение проектных работ, помимо требований, предусмотренных пунктом 2 Типовых условий, предусматриваются следующие условия:
1) порядок обеспечения ремонтных работ материалами и оборудованием;
2) осуществление охраны и страхования объекта строительства;
3) обязанность подрядчика передать заказчику всю необходимую исполнительную документацию при сдаче объекта строительства (этапа строительства) заказчику, а также документы, необходимые для ввода в эксплуатацию объекта строительства в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации;
4) гарантийный срок, в течение которого подрядчик обязан устранять недостатки работ, устанавливается не менее пяти лет.
5. В контрактах на выполнение проектных и изыскательских работ помимо требований, предусмотренных пунктом 2 Типовых условий, предусматриваются следующие условия:
1) требования к проведению государственной экспертизы проекта и необходимых согласований;
2) порядок, условия, сроки устранения недостатков (исправления ошибок, недоработок) в проектной документации, в том числе после приемки работ;
3) гарантийный срок, в течение которого заказчиком могут быть предъявлены претензии по качеству, устанавливается не менее десяти лет;
4) должна быть предусмотрена ответственность подрядчика за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, в том числе понесенные при стадии строительства.
6. В контрактах на поставку машин и оборудования помимо требований, предусмотренных пунктом 2 Типовых условий, предусматриваются разделы (пункты), регламентирующие:
1) требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и вводу товара в эксплуатацию, если это предусмотрено технической документацией на товар;
2) требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром.
7. В контрактах на приобретение объектов недвижимости помимо требований, предусмотренных пунктом 2 Типовых условий, предусматриваются следующие условия:
1) для идентификации предмета контракта указываются сведения, позволяющие установить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по контракту (местонахождение недвижимости, площадь здания или помещения), иные характеристики, свойства недвижимости, определенные в соответствии с технической документацией);
2) обязательства по предоставлению заказчику правоустанавливающих документов на объект недвижимости;
3) порядок приемки объекта недвижимости;
4) к контракту в обязательном порядке должен быть приложен акт приема-передачи, подтверждающий приемку заказчиком объекта недвижимости.
8. В контракте на аренду недвижимого имущества помимо требований, предусмотренных пунктом 2 Типовых условий, должны быть предусмотрены требования, указанные в пункте 7 Типовых условий, а также предусматриваются следующие условия:
1) срок аренды;
2) при заключении контракта сроком более одного года порядок оплаты государственной пошлины за государственную регистрацию права аренды, а также определение стороны контракта, ответственной за государственную регистрацию права аренды.
9. В случае необходимости в контракты могут быть включены иные условия, не противоречащие Закону о контрактной системе, иным нормативным правовым актам Российской Федерации.

Наверх