Приказ Минэкономразвития Республики Алтай от 25.04.2016 N 69-ОД "Об утверждении типовых контрактов для обеспечения государственных нужд Республики Алтай"

В целях исполнения пункта 2 Порядка разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Республики Алтай, а также случаи и условия их применения, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 29 февраля 2016 года N 45 "Об утверждении порядка разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Республики Алтай, а также случаи и условия их применения" руководствуясь Положением о министерстве экономического развития и туризма Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 года N 332 "Об утверждении Положения о Министерстве экономического развития и туризма Республики Алтай и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай", приказываю:
1. Утвердить типовую форму контракта на поставку товаров для обеспечения государственных нужд Республики Алтай, согласно Приложению N 1.
2. Утвердить типовую форму контракта на выполнение работ для обеспечения государственных нужд Республики Алтай согласно Приложению N 2.
3. Утвердить типовую форму контракта на оказание услуг для обеспечения государственных нужд Республики Алтай согласно Приложению N 3.
4. Муниципальным заказчикам Республики Алтай рекомендовать применять при составлении проектов муниципальных контрактов типовые формы контрактов, типовые условия контрактов для обеспечения государственных нужд Республики Алтай, предусмотренные пунктами 1 - 3 настоящего приказа.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр экономического развития и туризма Республики Алтай Е.В.ЛАРИН

Приложение N 1 Утвержден Приказом Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай от 25 апреля 2016 г. N 69-ОД

Типовой контракт на поставку товара для обеспечения
государственных нужд Республики Алтай

КОНТРАКТ N ____ на ________________________________

г. Горно-Алтайск
"____" ____________ 20___ г.
______________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", от имени и в интересах Республики Алтай в соответствии с Положением о ______ (уставом), утвержденным ______________, в лице ________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и ___________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность), именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (приглашением принять участие в определении Поставщика), документацией о закупке, заявкой (окончательным предложением участника закупки (данное условие не указывается в случаях, когда извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении Поставщика, документация о закупке, заявка, окончательное предложение участника закупки не предусмотрены)), с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о Контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов определения Поставщика путем проведения_________ протокол от "____" ____________ 20___ года N __________, (на основании решения Заказчика об осуществлении закупки у единственного Поставщика в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Закона о Контрактной системе), заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По условиям Контракта Поставщик обязуется передать Заказчику товар _______________________________, количество, общая и единичная стоимость которого установлены в Спецификации (Приложение 1 к Контракту) (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и количества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 Контракта Товар свободен от прав третьих лиц.
1.3. Качество, технические характеристики Товара, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара и иные показатели Товара, должны соответствовать Техническому заданию (Приложение 3 к Контракту), условиям Контракта и законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.
1.4. Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить повреждение и (или) порчу Товара во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) (Указывается в случае, если данное условие предусмотрено Заказчиком в документации о закупке, а в случае осуществления закупки у единственного Поставщика - по усмотрению Заказчика).
1.5. Маркировка должна быть нанесена на упаковку Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.6. Страной происхождения поставляемого Товара является _____________________
Документы, подтверждающие страну происхождения:
-____________________________________. (Указывается по усмотрению Заказчика).
1.7. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой Товара (далее - сопутствующие услуги):
1.7.1. ________________________________________ (выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий, осуществляет подъем Товара на _____ этаж здания, в котором расположен Заказчик, производит монтаж, пуско-наладочные работы и др.) в срок до _________________________. (Указывается по усмотрению Заказчика).

2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Товара

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.2. Цена Контракта составляет ___________ (_____________) рублей ____ (____) копеек.
без НДС
НДС не предусмотрен на основании ___________________________________________.
с НДС
в том числе НДС - _____ % (___ процентов), _______ (___) рублей (далее - цена Контракта).
(В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Поставщику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%).
Источник финансирования:____________________________________________________.
2.3. Расчет и обоснование цены Контракта: ___________________________________. (Данное условие указывается Заказчиком при осуществлении закупки у единственного Поставщика, в случаях предусмотренных ч. 3 ст. 93 Закона о Контрактной системе).
2.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.5. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара в полной комплектации, ввод Товара в эксплуатацию, обучение лиц, осуществляющих использование Товара, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, доставкой Товара до места передачи Заказчику, предпродажной подготовкой, оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Контракта. (Кроме стоимости Товара и его принадлежностей указываются только те сопутствующие услуги, расходы и затраты, наличие которых необходимо для поставки данного вида Товара).
2.6. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта. (Указывается в случае, если данное условие предусмотрено Заказчиком в документации о закупке, а в случае осуществления закупки у единственного Поставщика - по усмотрению Заказчика).
2.7. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом изменение Цены Контракта осуществляется пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов Цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара стороны Контракта обязаны уменьшить Цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цены единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количество поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной Цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара. (Указывается в случае, если данное условие предусмотрено Заказчиком в документации о закупке, а в случае осуществления закупки у единственного Поставщика - по усмотрению Заказчика).
2.8. Заказчик производит выплату аванса Поставщику на банковский счет, указанный в Контракте, в размере ___ от Цены Контракта, указанной в п. 2.2 Контракта, в сумме _________ в течение _____ банковских(ого) дней(я) со дня выставления Поставщиком счета на перечисление аванса, но не ранее включения сведений о Контракте в реестр Контрактов и доведения лимитов бюджетных обязательств до Заказчика. Обязательство Заказчика по внесению аванса считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с банковского счета Заказчика, указанного в Контракте. (Заказчик вправе установить указанное условие).
2.9. В Контракте указывается один из вариантов оплаты:
Вариант I. Оплата при единовременной поставке Товара:
Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с Контрактом, единовременным платежом путем перечисления Цены Контракта (за вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.8 Контракта (Данное положение включается в пункт 2.9 в случае, если в пункте 2.8 Контракта предусмотрена выплата аванса Заказчиком)) на банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в Разделе 13 Контракта, за счет средств ______________ (Указывается источник финансирования) на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приема-передачи Товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в течение _____ банковских (ого) дней (я) с даты выставления Поставщиком счета на оплату Цены Контракта.
Вариант II. Оплата при поставке Товара партиями по графику (по заявкам):
Заказчик оплачивает фактически поставленную Поставщиком партию Товара в соответствии с Контрактом, путем перечисления соответствующей суммы (за вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.8 Контракта (Данное положение включается в пункт 2.9 в случае, если в пункте 2.8 Контракта предусмотрена выплата аванса Заказчиком)) на банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в Разделе 13 Контракта, за счет средств _________________(Указывается источник финансирования) на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Контракта, Акта приема-передачи Товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в течение _____ банковских(ого) дней(я) с даты выставления Поставщиком счета на оплату фактически поставленной партии Товара.
2.9.1. Окончательный расчет по Контракту в сумме _______ (____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (__________) рублей ____ копеек, производится Заказчиком путем перечисления на банковский счет Поставщика, указанный в Разделе 13 Контракта, после поставки последним всего предусмотренного Контрактом и приложениями к нему количества Товара, подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту) в полном объеме, в течение _____ банковских(ого) дней(я) с даты представления Поставщиком счета (счета-фактуры) при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного Товара.
Вариант III. Оплата ежемесячно:
Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в отчетном месяце, ежемесячно _____________________ (Указывается конкретное число месяца, следующего за отчетным, не позднее которого производится оплата по Контракту или период, в течение которого производится оплата по Контракту) путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в Разделе 13 Контракта, за счет средств __________________________(Указывается источник финансирования) на основании надлежащее оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приема-передачи товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в течение _____ банковских(ого) дней(я) с даты выставления Поставщиком счета на оплату поставленных Товаров.
В случае, если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее 31 декабря текущего года.
2.10. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в статьи 13 Контракта.
2.11. Осуществление расчетов сопровождается банком ________________ (указывается наименование банка) и отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.
(Настоящий пункт включается в контракт в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Республики Алтай от 16.12.2015 N 421 "Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Республики Алтай". Порядок осуществления банковского сопровождения осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 N 963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов").

3. Срок, место и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу:
____________________________________________________________________________________________________________________________________.
3.2. Не позднее, чем за _____ рабочих дня(ей) до дня доставки Товара, Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара.
3.3. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
3.4. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: сертификат соответствия (декларацию о соответствии, иной документ, подтверждающий соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), товарную (товарно-транспортную накладную), Акт приема-передачи Товара, оформленный по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), счет (счет-фактуру), подписанные Поставщиком в 2 (двух) экземплярах, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и т.п. (Указываются документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, если для данного вида Товара предусмотрено их наличие).
В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться непоставленным.
3.5. В Контракте указывается один из вариантов срока поставки товара:
Вариант I. При единовременной поставке Товара:
Срок поставки Товара:___________________________________
Вариант II. При поставке Товара партиями по заявкам:
Поставка Товара осуществляется партиями по наименованию и в количестве, указанном в заявках Заказчика. Период поставки: с момента заключения Контракта до _________________.
Заказчик формирует заявку в соответствии со своей потребностью в Товаре.
Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение _____ календарных(ого) дней(я) с момента передачи ему заявки.
Заявка может быть передана Заказчиком как в устной форме (по телефону ________), так и в письменной (нарочным, по электронной почте _______, по факсу ________).
Вариант III. При поставке Товара по графику:
Поставка Товара осуществляется партиями в соответствии с Графиком поставки товаров (Приложение 4 к Контракту).
Если Контракт заключается на срок более чем 3 года и Цена Контракта составляет более чем 100 млн (сто миллионов) рублей, Контракт должен включать в себя график исполнения контракта.
3.6. При отказе Поставщика от поставки Товара, Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку.
В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара.
Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Контрактом.
3.7. Датой полного исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара является дата подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту) в порядке, предусмотренном Контрактом. Товар должен быть полностью поставлен Заказчику, и сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в пункте 3.4 переданы Заказчику.

4. Порядок и сроки осуществления приемки Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. При приемке Товара подлежат проверке количество и качество поставленного Товара.
4.3. Приемка Товара по количеству производится в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6, в части, не противоречащей условиям Контракта.
4.4. Приемка Товара по качеству производится в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7, в части, не противоречащей условиям Контракта.
(Пункты 4.3, 4.4 указываются в случаях, если приемка данного вида Товара может осуществляться в соответствии с указанными Инструкциями).
4.5. Приемка Товара осуществляется путем передачи Товара и подписанных Поставщиком сопроводительных документов, относящихся к Товару: сертификат соответствия (декларацию о соответствии, иной документ, подтверждающий соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), товарную (товарно-транспортную накладную), Акт приема-передачи Товара, оформленный по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), счет (счет-фактуру), технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и т.п. (Указываются документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, если для данного вида Товара предусмотрено их наличие).
4.6. В случае получения поставленного Товара от транспортной организации Заказчик обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять Товар от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере транспорта. (Применяется при установлении Заказчиком условия о возможности поставки Поставщиком Товара с привлечением транспортной организации).
4.7. Для приемки поставленного Товара Заказчиком может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.
4.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организации на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Законом о Контрактной системе.
4.9. В течение _____ рабочих(его) дней(я) с момента передачи Поставщиком сопроводительных документов, относящихся к Товару, указанных в пункте 4.5 Контракта, Заказчик осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Поставщиком (отдельного этапа исполнения Контракта) и представленных Поставщиком сопроводительных документов на предмет соответствия поставленного Товара, его количества, качества, комплектности, объема, требованиям, установленным Контрактом. Не позднее _______ рабочих(его) дней(я) со дня проверки результатов исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик направляет Поставщику подписанный со своей стороны Акт приема-передачи Товара (Приложение 2 к Контракту). В случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказчик подписывает со своей стороны Акт приема-передачи Товара (Приложение 2 к Контракту) на основании полученного от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения. Либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения, в соответствии со статьей 11 Контракта.
4.10. При проведении экспертизы Заказчиком общий срок, указанный в пункте 4.9 Контракта, проверки результатов исполнения обязательств Поставщиком по Контракту продлевается на срок проведения экспертизы.
4.11. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.
4.12. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию, а также ненадлежащего качества части Товара (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.)) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение _____ календарных(ого) дней(я) с момента письменного уведомления о них Заказчиком.
4.13. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества, соответствующим условиям Контракта в течение _____ календарных(ого) дней(я) с момента письменного уведомления Заказчика, за исключением случаев, определенных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о Контрактной системе и устанавливающими ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств для целей осуществления закупок, при которых заказчик при исполнении контракта не вправе допускать замену товара, или страны (стран) происхождения товара в соответствии с частью 7 статьи 95 Закона о Контрактной системе.
4.14. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока Товара (срока годности, срока полезного использования и т.п.) (Указывается по усмотрению Заказчика).
4.15. Обязательство Поставщика по поставке считаются выполненными с даты передачи Заказчику Товара (в том числе осуществление монтажа и наладки Товара, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара) (Условие указывается при необходимости), подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, Акта приема-передачи Товара (Приложение 2 к Контракту), счета (счет-фактуры) при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.
4.16. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.
4.17. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара согласно пункту 4.5 Контракта.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 4.5 Контракта и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.
5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом (Указывается в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 94 Закона о Контрактной системе).
5.1.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить своевременную приемку Товара и провести экспертизу для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта.
5.2.1.1. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом (Указывается за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 94 Закона о Контрактной системе).
5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара, в течение _____ рабочих(его) дней(я) после обнаружения таких недостатков.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом.
5.2.4. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товаров в случае, указанном в подпункте 5.4.5 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки товаров. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков и отдельных этапов поставки Товара принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.
5.2.5. Не позднее _____ рабочих(его) дней(я) с момента возникновения права требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение _____ рабочих(его) дней(я) с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта, в случае, если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
5.2.6. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение _____ рабочих(его) дней(я) с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. В течение _____ рабочих(его) дней(я) с даты фактического исполнения обязательств Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями в случае, если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.9. Обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения (текст, выделенный курсивом, включается в Контракт, если предусмотрено поэтапная поставка Товара).
5.2.10. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего подпункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе. (Указывается, если право принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчиком предусмотрено Контрактом).
5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара (Приложение 2 к Контракту) на основании представленных Поставщиком сопроводительных документов, указанных в пункте 4.5 Контракта, и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.9 Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с Контрактом.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.
5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика. (Указывается по усмотрению Заказчика).
5.3.5. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - соисполнителей (субподрядчиков), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями (субподрядчиками). Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов поставки по настоящему Контракту. (Указывается по усмотрению Заказчика).
5.3.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.5 Контракта, по итогам исполнения Контракта.
5.4.2. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам, а также иным требованиям), в случае, если данные требования установлены законодательством Российской Федерации.
Поставщик обязан в течение срока действия Контракта предоставить по запросу Заказчика в течение _____ рабочих(его) дней(я) после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Товара и в течение гарантийного срока (срока годности), за свой счет.
5.4.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения независящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать условия, в которых невозможно поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение _____ рабочих(его) дней(я) после приостановления поставки Товара.
5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о Контрактной системе и Контрактом.
5.4.7. В течение _____ рабочих(его) дней(я) информировать Заказчика о невозможности поставить Товар надлежащего качества, в надлежащем количестве, в предусмотренные Контрактом сроки.
5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок до _____ рабочих(его) дней(я) со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.9. Предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, в течение десяти дней с момента заключения такого договора. (Указывается, если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает 100 млн (сто миллионов) рублей.
5.4.10. Заключить договор страхования товара на сумму ______ (______) рублей с ________ (указываются требования, предъявляемые к соответствующей страховой организации). Договор страхования товара должен включать следующие обязательные условия _________________. (Данное условие указывается по усмотрению Заказчика).
5.4.11. Привлекать к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (Указывается в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о Контрактной системе).
5.4.12. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящего подпункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. (Указывается, если право принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчиком предусмотрено Контрактом).
5.4.13. В случае изменения банковского счета Поставщика в течение _____ рабочих(его) дней(я) в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Поставщика, несет Поставщик.
5.4.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов (в случае обязательной сертификации в соответствии с требованиями действующего законодательства для данного вида Товара), оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с Контрактом, должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов.
6.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено:
- сертификатом соответствия (декларацией о соответствии);
- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
В Контракте указывается один из вариантов:
Вариант I.
6.3. На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не менее _____% (___ процентов).
Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.
В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, за исключением случаев, определенных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о Контрактной системе и устанавливающими ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств для целей осуществления закупок, при которых заказчик при исполнении контракта не вправе допускать замену товара или страны (стран) происхождения товара в соответствии с частью 7 статьи 95 Закона о Контрактной системе.
Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
Вариант II.
6.3. На Товар установлена гарантия производителя - _____ месяца(ев) с даты поставки Товара.
На Товар установлена гарантия Поставщика - _____ месяца(ев) с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.
Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.
6.3.1. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.
6.3.2. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами товарной накладной (иных документов_________). Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар.
Вместе с Товаром Поставщик должен предоставить гарантию на Товар, монтаж и наладку (если это предусмотрено технической документацией на Товар), установленную производителем Товара, при этом срок действия такой гарантии:
- должен быть не менее _____ месяца(ев) с момента подписания Сторонами товарной накладной (иных документов_________);
и (или)
- должен составлять не менее срока, установленного производителем.
(Указывается в обязательном порядке в случае определения Поставщика новых машин и оборудования, в иных случаях при необходимости).
6.3.3. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену Товара или ремонт любой неисправной части Товара, если неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественным материалом, некачественным производством или монтажом и не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц, за исключением случаев, определенных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о Контрактной системе и устанавливающими ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств для целей осуществления закупок, при которых заказчик при исполнении контракта не вправе допускать замену товара или страны (стран) происхождения товара в соответствии с частью 7 статьи 95 Закона о Контрактной системе.
6.3.4. В течение гарантийного срока в случае возникновения неисправностей в работе поставляемого Товара представитель Поставщика должен прибыть в течение _____ рабочих(его) дней(я) с момента поступления заявки от представителя Заказчика по месту его нахождения, для устранения возникших неисправностей в работе Товара. В случае невозможности устранения недостатков на месте, Поставщик (его представитель) должен за счет собственных средств осуществить доставку Товара до места проведения необходимого ремонта, произвести необходимый ремонт и после его завершения доставить Товар Заказчику.
Срок ремонта поставляемого Товара не должен превышать _____ рабочих(его) дней(я). В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Заказчику предоставляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта.
6.3.5. Если Заказчик лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.
6.3.6. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или ремонт какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее __________ (дней, месяцев) (Указывается конкретный срок) и не менее срока, указанного в пункте 6.3 Контракта.
6.3.7. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
(Пункты 6.3.1 - 6.3.7 указываются при выборе варианта 2).
6.4. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе начислить штраф в размере ____ (цифрами и прописью), в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" (далее - постановлением N 1063):
а) 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;
б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей;
в) 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей;
г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению N 1063. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:
Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке Товара, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ x ДП,

где:
СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:


где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере _____ (цифрами и прописью), определенном согласно постановлению N 1063:
а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;
б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей;
в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей;
г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн рублей.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).
7.5. В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.
7.6. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.
7.8. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение _____ рабочих(его) дней(я) с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф в соответствии с пунктом 7.3 Контракта.
7.9. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту обязана произвести уплату неустойки (пени, штрафа), предусмотренных настоящей статьей, в течение _____ рабочих(его) дней(я) с момента получения письменного требования об этом другой стороны.
7.10. За непредоставление информации, указанной в пункте 5.4.9, с Поставщика взыскиваются пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем (субподрядчиком) в соответствии с Законом о Контрактной системе. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. (Указывается, если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает 100 млн (сто миллионов) рублей.
7.11. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Поставщик несет гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Указывается в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о Контрактной системе).

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. В Контракте указывается один из вариантов.
Вариант I. Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено.
Вариант II. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как поставка Товара надлежащего качества, соблюдения сроков поставки Товара, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о Контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком.
8.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о Контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. (Указывается в случае, если данное условие предусмотрено Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документацией о закупке).
8.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на ______________(не менее, чем на один месяц).
8.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _____% (______процентов), что составляет __________(_______) рублей.
В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о Контрактной системе. (Условие указывается при заключении Контракта по результатам конкурса и аукциона в случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта).
8.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
8.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение _____ рабочих(его) дней(я) с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
8.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или несоответствующее требованиям Закона о Контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 8.6 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Поставщиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.8. Срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком) _____________________ (В обязательном порядке указывается конкретный срок возврата денежных средств).
8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.
8.10. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Поставщика или Заказчика.
8.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Поставщик.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
9.2. Контракт действует до ____________ 20___ года, но, в любом случае, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.
9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом о Контрактной системе.
9.4. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;
- по решению суда.
9.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее _____ рабочих(его) дней(я) с даты его получения.
9.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем поставленного Поставщиком Товара.
9.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
9.8. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств (Указывается по усмотрению Заказчика).
9.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика. (Данное условие указывается Заказчиком, за исключением случая осуществления закупки у единственного Поставщика).
9.10. Односторонний отказ стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о Контрактной системе.
9.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.12. Поставщик обязан вернуть заказчику на указанный им банковский счет аванс, выданный в соответствии с Контрактом, в течение банковских(ого) дней(я) с момента расторжения контракта. Момент расторжения Контракта определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. (Указывается, если было установлено условие о выплате аванса).

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно, чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы поставленным Товарам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение _____ календарных(ого) дней(я), после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения поставки Товара и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых условий о количестве, сроках и стоимости Товара, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть Контракт. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1, будут длиться более _____ месяца(ев) с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10.3. Если, по мнению Сторон, поставка Товара может быть продолжена в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее _____ календарных(ого) дней(я) с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении _____ календарных(ого) дней(я) с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Законом о Контрактной системе (в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона).
12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
- приложение 1 "Спецификация поставляемых товаров";
- приложение 2 "Форма Акта приемки-передачи товара";
- приложение 3 "Техническая характеристика поставляемого товара";
- приложение 4 "График поставки".

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

    Заказчик:                                Поставщик:
    Адреса:                                  Адреса:
    - юридический:                           - юридический:
    - почтовый:                              - почтовый:
    Телефон ________, факс ______            Телефон ________, факс _______
    Электронный адрес:                       Электронный адрес:
    Получатель: л/с __________               Получатель: л/с ______________
    ОГРН _____________________               ОГРН _________________________
    ИНН ______________________               ИНН __________________________
    КПП ______________________               КПП __________________________
    БИК ______________________               БИК __________________________
    р/с ______________________               р/с __________________________
    М.П.                                     М.П. (при наличии печати)

Приложение 1 к Контракту

                                               N __ от "___" ______ 20__ г.
                               СПЕЦИФИКАЦИЯ
                           ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Наименование и характеристика товара
Страна происхождения
Ед. изм.
Цена за единицу в руб. (с учетом НДС)
НДС в руб.
Количество
Сумма в руб. (с учетом НДС)
Сумма НДС в руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
























Итого








Наименование сопутствующей Услуги
Ед. изм.
Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)
НДС в руб.
Количество
Сумма в руб. (с учетом НДС)
Сумма НДС в руб.
1
2
3
4
5
6
7








Заказчик:                                         Поставщик:
____________________                              ____________________
"____"_________ 20__ г.                           "_____"_________ 20__ г.
    М.П.                                             М.П.

Приложение 2 к Контракту

                                            N ___ от "____" ______ 20__ г.
                                   ФОРМА
                       АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ
г. Горно-Алтайск                                 "_____" _________ 20___ г.
________________________________________________,  именуемое  в  дальнейшем
          (наименование организации)
"Заказчик", в лице _______________________________________________________,
                                   (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
                                  (Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                                 (наименование организации)
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________________,
                                                (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
                                 (Устава, Положения, Доверенности)
с  другой  стороны,  вместе  именуемые "Стороны", составили настоящий акт о
нижеследующем:
1.  В  соответствии с контрактом N __ от "____" __________ 20__ г. (далее -
Контракт)  Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (и оказанию
сопутствующих услуг), а именно:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.  Фактическое  качество товаров (и сопутствующих услуг) соответствует (не
соответствует) требованиям Контракта:
___________________________________________________________________________
3.  Вышеуказанные  поставки  согласно Контракту должны быть выполнены "___"
_____ 20__ г., фактически выполнены "____" _________ 20__ г.
4. Недостатки товаров (и сопутствующих услуг) выявлены/невыявлены
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Контракта
__________________(___________) руб.
6.  В  соответствии с п. ______ Контракта сумма штрафных санкций составляет
______________ (Указывается порядок расчета штрафных санкций).
Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику с учетом удержания штрафных
санкций, составляет __________________(___________) руб.

       Сдал:                                               Принял:
     Поставщик                                            Заказчик
_____________________                              ________________________
         М.П.                                                М.П.

Приложение 3 к Контракту

                                             N ___ от "____" ______ 20__ г.
                        ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
                ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

N п/п
Наименование товара
Технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики Товара и иные характеристики и показатели Товара
Гарантийный срок
Срок службы товара
Срок годности
Остаточный срок годности на момент поставки
1
2
3
4
5
6
7






















Заказчик:                                         Поставщик:
____________________                              ____________________
"____"_________ 20__ г.                           "_____"_________ 20__ г.
       М.П.                                             М.П.

Приложение 4 к Контракту

                                          N ___ от "____" _________ 20__ г.
                              ГРАФИК ПОСТАВКИ

N п/п
Наименование товара
Ед. изм.
Кол-во
Срок исполнения поставки
Примечание
1
2
3
4
5
6



















     Заказчик:                                         Поставщик:
____________________                              ____________________
"____"_________ 20__ г.                           "_____"_________ 20__ г.
       М.П.                                             М.П.

Приложение N 2 Утвержден Приказом Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай от 25 апреля 2016 г. N 69-ОД

Типовой контракт на оказание услуг для обеспечения
государственных нужд Республики Алтай

КОНТРАКТ N ____ на ________________________________

г. Горно-Алтайск
"____" ____________ 20___ г.
_______________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", от имени и в интересах Республики Алтай в соответствии с Положением о ______ (уставом), утвержденным ______________, в лице ________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и ___________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность), именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (приглашением принять участие в определении Исполнителя), документацией о закупке, заявкой (окончательным предложением участника закупки (данное условие не указывается в случаях, когда извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении Исполнителя, документация о закупке, заявка, окончательное предложение участника закупки не предусмотрены), с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о Контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов определения Исполнителя путем проведения_________ протокол от "____" ____________ 20___ года N __________, (на основании решения Заказчика об осуществлении закупки у единственного Исполнителя в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Закона о Контрактной системе), заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по ________ (далее - Услуги), в объеме, установленном в Спецификации (Приложение 1 к Контракту) (далее - Спецификация), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
В случае, если объем услуг на момент заключения Контракта установить невозможно, предмет Контракта возможно изложить в следующей редакции:

1.1. По условиям Контракта Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги ___________ (далее - услуги) по заявке Заказчика, в объеме, указанном в заявке, на основании перечня оказываемых услуг, указанных в Спецификации (Приложение 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта (далее - Спецификация), а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Объем услуг, указанный в пункте 1.1 Контракта, определяется потребностью Заказчика на сумму, не превышающую цену Контракта, указанную в пункте 2.2 Контракта
1.3. Место оказания Услуг:____________________________________________.
1.4. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления такого вида Услуг, устанавливающих требования к качеству такого вида Услуг, в соответствии с условиями Контракта.

2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Услуг

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта (в случаях, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2014 N 19 "Об установлении случаев, в которых при заключении Контракта в документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение цены контракта", указываются ориентировочное значение цены Контракта либо формула цены и максимальное значение цены Контракта, установленные заказчиком в документации о закупке).
2.2. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек,
без НДС
НДС не предусмотрен на основании _________________________________.
с НДС
в том числе НДС - _____ % (___ процентов), _______ (___) рублей (далее - цена Контракта).
В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Исполнителю, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%).
Источник финансирования: ___________________________________________.
Цена за единицу Услуги составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек.
Оплата оказанных Услуг осуществляется по цене единицы Услуги исходя из объема фактически оказанных Услуг, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) Цены Контракта. (Данные условия включаются в Контракт, если объем подлежащих оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозке грузов, пассажиров, багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить).
2.3. Расчет и обоснование цены Контракта: _______________________________________________________________________________
(Данное условие указывается Заказчиком при осуществлении закупки у единственного Исполнителя, в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 93 Закона о Контрактной системе).
2.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.5. Цена Контракта должна включать в себя все расходы, необходимые для оказания Услуг, затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, компенсацию издержек и вознаграждения Исполнителя.
2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема Услуги, качества оказываемой Услуги и иных условий Контракта. (Указывается в случае, если данное условие предусмотрено Заказчиком в документации о закупке, а в случае осуществления закупки у единственного Исполнителя - по усмотрению Заказчика).
2.7. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем Услуги не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем оказываемой Услуги не более чем на десять процентов. При этом изменение Цены Контракта осуществляется пропорционально дополнительному объему Услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять процентов Цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Услуги стороны Контракта обязаны уменьшить Цену Контракта исходя из цены единицы Услуги. (Указывается в случае, если данное условие предусмотрено Заказчиком в документации о закупке, а в случае осуществления закупки у единственного Исполнителя - по усмотрению Заказчика).
2.8. Заказчик производит выплату аванса Исполнителю на банковский счет, указанный в Контракте, в размере ___ от Цены Контракта, указанной в пункте 2.2 Контракта, в сумме ___ в течение ____ (__) банковских дней со дня выставления Исполнителем счета на перечисление аванса, но не ранее включения сведений о Контракте в реестр Контрактов и доведения лимитов бюджетных обязательств до Заказчика. Обязательство Заказчика по внесению аванса считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с банковского счета Заказчика, указанного в Контракте. (Заказчик вправе установить указанное условие).
2.9. В Контракте указывается один из вариантов оплаты:
Вариант I. Оплата единовременным платежом:
Заказчик оплачивает Услуги, оказанные Исполнителем в соответствии с Контрактом, единовременным платежом путем перечисления Цены Контракта (за вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пункте 2.8 Контракта (Данное условие включается в пункте 2.9 в случае, если в пункте 2.8 Контракта предусмотрена выплата аванса Заказчиком) на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в Разделе 13 Контракта, за счет средств __________________________ (Указывается источник финансирования) на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Контракта, Акта сдачи-приемки услуг, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в течение ___ (___) банковских дней с даты выставления Исполнителем счета на оплату Цены Контракта.
Вариант II. Оплата по этапам:
Заказчик оплачивает отдельный этап Услуг, оказанных Исполнителем в соответствии с Контрактом, путем перечисления соответствующей суммы за вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.8 Контракта (Данное условие включается в пункт 2.9 в случае, если в пункте 2.8 Контракта предусмотрена выплата аванса) на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в Разделе 13 Контракта, после оказания последним объема Услуг, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему на соответствующем этапе, за счет средств _________________________(Указывается источник финансирования) на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Контракта Акта сдачи-приемки услуг, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в течение ___ (___) банковских дней с даты выставления Исполнителем счета на оплату результатов отдельного этапа оказания Услуг.
- стоимость оказания Услуг по Контракту на первом этапе составляет _______ (____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (__________) рублей ____ копеек;
- стоимость оказания Услуг по Контракту на втором этапе составляет _______ (____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (__________) рублей ____ копеек;
- стоимость оказания Услуг по Контракту на третьем этапе составляет _______ (____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (__________) рублей ____ копеек.
2.9.1. Окончательный расчет по Контракту в сумме _______ (____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (__________) рублей ____ копеек, производится Заказчиком путем перечисления на банковский счет Исполнителя, указанный в Разделе 13 Контракта, после оказания последним всего предусмотренного Контрактом и приложениями к нему объема Услуг, подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту по Контракту в полном объеме, в течение ___ (___) банковских дней с даты представления Исполнителем счета при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству оказанных Услуг.
Вариант III. Оплата ежемесячно:
Заказчик оплачивает Услуги, оказанные Исполнителем в отчетном месяце, ежемесячно ______________________ (Указывается конкретное число месяца, следующего за отчетным, не позднее которого производится оплата по Контракту или период, в течение которого производится оплата по Контракту), путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в Разделе 13 Контракта, за счет средств __________________________(Указывается источник финансирования) на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки услуг, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в течение ___ (___) банковских дней с даты выставления Исполнителем счета на оплату оказанных Услуг.
В случае, если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее 31 декабря текущего года.
2.10. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в Разделе 13 Контракта.
2.11. Осуществление расчетов сопровождается банком ________________ (указывается наименование банка) и отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.
(Настоящий пункт включается в контракт в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Республики Алтай от 16.12.2015 N 421 "Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Республики Алтай". Порядок осуществления банковского сопровождения осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 N 963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов").

3. Срок оказания Услуг

3.1. Срок оказания Услуг Исполнителем по Контракту в полном объеме: __________________________________________________________________________________.

3.1. Сроки оказания Услуг по этапам (отчетным периодам) отражены в Графике оказания услуг (Приложение 3 к Контракту). (Указывается в случае оказания услуг по этапам).
Если Контракт заключается на срок более чем 3 года и Цена Контракта составляет более чем 100 млн (сто миллионов) рублей, Контракт должен включать в себя график исполнения Контракта.
3.2. Исполнитель с согласия Заказчика вправе досрочно оказать Услуги (отдельные этапы) и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.
3.3. Срок оказания услуг может быть продлен в случае, предусмотренном пунктом 10.3 Контракта.

4. Порядок и сроки осуществления приемки Услуг

4.1. Приемка оказанных Услуг (отдельных этапов) в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании срока оказания Услуг (либо поэтапно в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение 3 к Контракту)).
4.2. После завершения оказания Услуг (отдельных этапов), предусмотренных Контрактом, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте оказания Услуг (отдельных этапов) не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения оказания Услуг (отдельных этапов), предусмотренных Контрактом.
4.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 4.2 Контракта, Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетной документации:_________________, предусмотренный Спецификацией, и Акт сдачи-приемки услуг (Приложение 2 к Контракту), подписанный Исполнителем в 2 (двух) экземплярах.
4.4. Не позднее ___ (___) дней после получения от Исполнителя документов, указанных в пункте 4.3 Контракта, Заказчик рассматривает результаты оказанных Услуг (отдельных этапов) на предмет соответствия их объема и качества требованиям Контракта.
4.5. Для приемки результата оказанных Услуг Заказчиком может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата оказанных Услуг осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.
4.6. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организации на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Законом о Контрактной системе.
4.7. По итогам приемки результата оказанных Услуг (отдельных этапов) при отсутствии претензий относительно качества Услуг Заказчик подписывает соответствующий Акт сдачи-приемки Услуг (Приложение 2 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах и не позднее дня со дня проверки результатов исполнения Исполнителем обязательств по Контракту Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Исполнителю. В случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказчик подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки Услуг (Приложение 2 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах на основании полученного от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения и не позднее дня со дня получения соответствующего заключения Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Исполнителю. Либо Исполнителю в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения, в соответствии со статьей 11 Контракта.
4.8. При проведении экспертизы Заказчиком общий срок, указанный в пункте 4.4 Контракта, проверки результатов исполнения обязательств Исполнителем по Контракту продлевается на срок проведения экспертизы.
4.9. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов оказанных Услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных Услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Исполнитель в течение рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных Услуг или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг (Приложение 2 к Контракту), в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных Услуг.
4.10. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно представления разъяснений в отношении оказанных Услуг, Заказчик принимает оказанные Услуги и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки услуг (Приложение 2 к Контракту), один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в пункте 4.7 Контракта.
4.11. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг (Приложение 2 к Контракту), и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных Услуг.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Спецификацией и Контрактом.
5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых Услуг.
5.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками оказания Услуг.
5.1.5. Отказаться от приемки результата Услуг в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.6. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или оказывает Услуги настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.7. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказанных Услуг требованиям, установленным Контрактом (Указывается в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 94 Закона о Контрактной системе).
5.1.8. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить своевременную приемку оказанных Услуг и провести экспертизу для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных Услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.
5.2.1.1. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказанных Услуг требованиям, установленным Контрактом (Указывается за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 94 Закона о Контрактной системе).
5.2.2. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания Услуг, в течение ______ рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с Контрактом.
5.2.4. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания Услуг в случае, указанном в подпункте 5.4.5 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания Услуг. Решение о продолжении оказания Услуг при необходимости корректировки сроков и отдельных этапов оказания Услуг принимается Заказчиком и Исполнителем совместно и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.
5.2.5. Не позднее ___ (___) рабочих дней с момента возникновения права требования от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение _______ рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта, в случае, если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
5.2.6. При неоплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение ___ (___) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. В течение ___ (___) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Исполнителем принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями в случае, если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Исполнителем в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.9. Обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения (текст, выделенный курсивом, включается в Контракт, если предусмотрено поэтапное оказание Услуг).
5.2.10. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе. (Указывается, если право принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчиком предусмотрено Контрактом).
5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Услуг по Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.3 Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с пунктом 2.9 Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - соисполнителей (субподрядчиков), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) Услуг, предусмотренных в Спецификации. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями (субподрядчиков).
Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов Услуг по настоящему Контракту. Перечень Услуг, оказанных соисполнителями (субподрядчиками), и их стоимость Исполнитель указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам оказания Услуг в порядке, установленном настоящим Контрактом. (Указывается по усмотрению Заказчика).
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при оказании Услуг в соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика. (Указывается по усмотрению Заказчика).
5.3.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.
5.4.2. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечивать соответствие оказываемых Услуг требованиям качества, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам, а также иным требованиям), в случае, если данные требования установлены законодательством Российской Федерации.
Исполнитель обязан в течение срока действия Контракта предоставить по запросу Заказчика в течение рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке результатов оказанных Услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.5. Приостановить оказание Услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов оказываемых Услуг или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение _____ рабочих (календарных) дней после приостановления оказания Услуг.
5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о Контрактной системе.
5.4.7. В течение рабочего дня информировать Заказчика о невозможности оказать Услуги в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества с указанием причин.
5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.9. Предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику Исполнителем в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. (Указывается если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает 100 млн (сто миллионов) рублей).
5.4.10. Привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (Указывается в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о Контрактной системе).
5.4.11. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. (Указывается, если право принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчиком предусмотрено Контрактом).
5.4.12. В случае изменения банковского счета Исполнителя в течение дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Исполнителя, несет Исполнитель.
5.4.13. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6. Гарантии

6.1. Исполнитель гарантирует качество оказания Услуг в соответствии с требованиями, указанными в подпункте 5.4.3 Контракта.
(Условия, предусмотренные пунктами 6.2 - 6.4 Контракта, указываются Заказчиком по усмотрению, в случае, если на оказываемые Услуги устанавливается гарантийный срок).
6.2. Гарантийный срок на оказываемые Услуги составляет _____ (___) месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков. Гарантийный срок в этом случае, соответственно, продлевается на период устранения недостатков или дефектов, возникших по вине Исполнителя.
6.4. Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата оказанных Услуг по назначению в течение всего гарантийного срока.
6.5. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание Услуг, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе начислить штраф в размере
__________________________ (цифрами и прописью), в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" (далее - постановлением Правительства N 1063):
а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;
б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн рублей.
7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, Исполнитель оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению Правительства. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ x ДП,

где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:


где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере _____________ (цифрами и прописью), определенном согласно постановлению Правительства N 1063:
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн рублей.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).
7.5. В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту, Исполнитель обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.
7.6. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.
7.8. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф в соответствии с пунктом 7.3 Контракта.
7.9. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (пени, штрафа), предусмотренных настоящей статьей, в течение _________ рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой стороны.
7.10. За непредоставление информации, указанной в пункте 5.4.9, с Исполнителя взыскиваются пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем (субподрядчиком) в соответствии с Законом о Контрактной системе. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. (Указывается, если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает 100 млн (сто миллионов) рублей).
7.11. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Исполнитель несет гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Указывается в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о Контрактной системе).

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. В Контракте указывается один из вариантов
Вариант I. Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено.
Вариант II. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Исполнителем его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как оказание Услуг надлежащего качества, соблюдения сроков оказания Услуг (отдельных этапов), оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о Контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем.
8.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о Контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. (Указывается в случае, если данное условие предусмотрено Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документацией о закупке).
8.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на ______________(Указывается конкретный срок не менее, чем на один месяц, превышающий срок действия Контракта).
8.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _____% (______процентов), что составляет __________(_______) рублей.
В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о Контрактной системе. (Условие указывается при заключении Контракта в случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта).
8.5. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
8.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в течение __________ рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Исполнителем предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
8.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о Контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 8.6 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Исполнителем и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.8. Срок возврата заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Исполнителем), _____________________(В обязательном порядке указывается конкретный срок возврата денежных средств).
8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.
8.10. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Исполнителя или Заказчика.
8.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Исполнитель.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
9.2. Контракт действует до ____________________, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.
9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом о Контрактной системе.
9.4. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;
- по решению суда.
9.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее __________ календарных дней с даты его получения.
9.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем оказанных Исполнителем Услуг.
9.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
9.8. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств (Указывается по усмотрению Заказчика).
9.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя. (Данное условие указывается Заказчиком, за исключением случая осуществления закупки у единственного Исполнителя).
9.10. Односторонний отказ стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о Контрактной системе.
9.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.12. Исполнитель обязан вернуть Заказчику на указанный им банковский счет аванс, выданный в соответствии с Контрактом, в течение _________ банковских дней с момента расторжения Контракта. Момент расторжения Контракта определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. (Указывается, если было установлено условие о выплате аванса)

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказанным Услугам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение __________ дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания Услуг и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости Услуг, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть Контракт. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1, будут длиться более ________ месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10.3. Если, по мнению Сторон, оказание Услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее __________ календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении __________ календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
- приложение 1 "Спецификация";
- приложение 2 "Форма Акта сдачи-приемки услуг";
- приложение 3 "График оказания услуг".

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

    Заказчик:                                Поставщик:
    Адреса:                                  Адреса:
    - юридический:                           - юридический:
    - почтовый:                              - почтовый:
    Телефон ________, факс ______            Телефон ________, факс _______
    Электронный адрес:                       Электронный адрес:
    Получатель: л/с __________               Получатель: л/с ______________
    ОГРН _____________________               ОГРН _________________________
    ИНН ______________________               ИНН __________________________
    КПП ______________________               КПП __________________________
    БИК ______________________               БИК __________________________
    р/с ______________________               р/с __________________________
               М.П.                                     М.П.

Приложение 1 к Контракту

                                               N __ от "___" ______ 20__ г.
                               СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п
Наименование Услуг
Описание (характеристика) (Услуг)
Единица измерения
Количество
Стоимость, руб.
единицы измерения
всего






















      Заказчик:                                       Исполнитель:
____________________                              ____________________
"____"_________ 20__ г.                           "_____"_________ 20__ г.
       М.П.                                              М.П.

Приложение 2 к Контракту

                                             N ___ от "____" ______ 20__ г.
                                   АКТ
                            СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
г. Горно-Алтайск                                  "_____" _________20___ г.
______________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик",
 (наименование организации)
в лице ___________________________________________________________________,
                              (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
                                    (Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                                (наименование организации)
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____________________________,
                                                 (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
                                (Устава, Положения, Доверенности)
с  другой  стороны,  вместе именуемые  "Стороны", составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с контрактом N _____________ от "___" ______ 20__ г.
(далее  -  Контракт)  Исполнитель  выполнил обязательства оказанию Услуг, а
именно:
___________________________________________________________________________
2. Фактическое качество оказанных Услуг соответствует (не соответствует)
требованиям Контракта:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные Услуги согласно Контракту должны быть оказаны "___"_______
20___ г., фактически оказаны "___" ________ 20___ г.
4. Недостатки оказанных Услуг выявлены/невыявлены
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.  Сумма,  подлежащая  оплате  Исполнителю  в   соответствии с   условиями
Контракта ____________________.
6. В соответствии с п. ______________ Контракта  сумма   штрафных   санкций
составляет   ________________  (УКАЗЫВАЕТСЯ  ПОРЯДОК  РАСЧЕТА  ШТРАФНЫХ
САНКЦИЙ).
Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________.
7. ИТОГОВАЯ СУММА, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОПЛАТЕ ИСПОЛНИТЕЛЮ С УЧЕТОМ
УДЕРЖАНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ, СОСТАВЛЯЕТ ___________________________________.
8. Результаты оказанных Услуг по Контракту:
      Сдал:                                                Принял:
    Исполнитель                                           Заказчик
 ____________________                               ______________________
         М.П.                                               М.П.

Приложение 3 к Контракту

                                               N __ от "___" ______ 20__ г.
                           ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

N п/п
Наименование Услуг
Кол-во (объем)
Срок оказания Услуг
Примечание
















      Заказчик:                                       Исполнитель:
____________________                              ____________________
"____"_________ 20__ г.                           "_____"_________ 20__ г.
       М.П.                                              М.П.

Приложение N 3 Утвержден Приказом Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай от 25 апреля 2016 г. N 69-ОД

Типовой контракт на оказание услуг для обеспечения
государственных нужд Республики Алтай

КОНТРАКТ N ____ НА ________________________________

г. Горно-Алтайск
"____" ____________ 20___ г.
_______________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", от имени и в интересах Республики Алтай в соответствии с Положением о ______ (уставом), утвержденным ______________, в лице ________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и ___________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность), именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (приглашением принять участие в определении Подрядчика), документацией о закупке, заявкой (окончательным предложением участника закупки (данное условие не указывается в случаях, когда извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении Подрядчика, документация о закупке, заявка, окончательное предложение участника закупки не предусмотрены), с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о Контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов определения Подрядчика путем проведения_________ протокол от "____" ____________ 20___ года N __________, (на основании решения Заказчика об осуществлении закупки у единственного Подрядчика в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Закона о Контрактной системе), заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ________ (далее - Работы), в объеме, установленном в Технической документации (Спецификации) (Приложение 1 к Контракту) (далее - Техническая документация, Спецификация), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
В случае, если объем подлежащих выполнению Работ на момент заключения Контракта установить невозможно, предмет Контракта, возможно изложить в следующей редакции:

1.1. По условиям Контракта Подрядчик обязуется выполнить Заказчику работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования___________ (далее - Работы) по заявке Заказчика, в объеме, указанном в заявке, на основании перечня оказываемых работ и перечня запасных частей, указанных в Технической документации (Спецификации) (Приложение 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта (далее - Спецификация), а Заказчик обязуется оплатить указанные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Объем работ, указанный в пункте 1.1 Контракта, определяется потребностью Заказчика на сумму, не превышающую цену Контракта, указанную в пункте 2.2 Контракта.
1.2. Место выполнения Работ:____________________________________________.
1.3. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида Работ, в соответствии с условиями Контракта.

2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Работ

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта.
2.2. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек,
без НДС
НДС не предусмотрен на основании _________________________________.
с НДС
в том числе НДС - _____ % (___ процентов), _______ (___) рублей (далее - цена Контракта).
(В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Подрядчику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%).
Источник финансирования: ___________________________________________.
Цена за единицу Работы составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек.
Оплата выполнения Работ осуществляется по цене единицы Работы исходя из объема фактически выполненной Работы, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) Цены Контракта. (Данные условия включаются в Контракт, если объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования невозможно определить).
2.3. Расчет и обоснование цены Контракта:____________________________________.
(Данное условие указывается Заказчиком при осуществлении закупки у единственного Подрядчика, в случаях предусмотренных ч. 3 ст. 93 Закона о Контрактной системе).
2.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.5. Цена Контракта должна включать в себя все расходы, необходимые для выполнения Работ, затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, компенсацию издержек и вознаграждения Подрядчика.
2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема Работы, качества оказываемой Работы и иных условий Контракта. (Указывается в случае, если данное условие предусмотрено Заказчиком в документации о закупке, а в случае осуществления закупки у единственного Подрядчика - по усмотрению Заказчика).
2.7. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем Работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой Работы не более чем на десять процентов. При этом изменение Цены Контракта осуществляется пропорционально дополнительному объему Работы исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на десять процентов Цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы. (Указывается в случае, если данное условие предусмотрено Заказчиком в документации о закупке, а в случае осуществления закупки у единственного Подрядчика - по усмотрению Заказчика).
2.8. Заказчик производит выплату аванса Подрядчику на банковский счет, указанный в Контракте, в размере ___ от Цены Контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта, в сумме ___ в течение ____ (__) банковских дней со дня выставления Подрядчиком счета на перечисление аванса, но не ранее включения сведений о Контракте в реестр Контрактов и доведения лимитов бюджетных обязательств до Заказчика. Обязательство Заказчика по внесению аванса считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с банковского счета Заказчика, указанного в Контракте. (Заказчик вправе установить указанное условие).
2.9. В Контракте указывается один из вариантов оплаты:
Вариант I. Оплата единовременным платежом:
Заказчик оплачивает Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с Контрактом, единовременным платежом путем перечисления Цены Контракта (за вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пункте 2.8 Контракта (Данное условие включается в пункте 2.9 в случае, если в пункте 2.8 Контракта предусмотрена выплата аванса Заказчиком) на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в Разделе 13 Контракта, за счет средств _____________________________ (Указывается источник финансирования) на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки работ, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в течение ___ (___) банковских дней с даты выставления Подрядчиком счета на оплату Цены Контракта.
Вариант II. Оплата по этапам:
Заказчик оплачивает отдельный этап Работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с Контрактом, путем перечисления соответствующей суммы за вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.8 Контракта (Данное условие включается в пункт 2.9 в случае, если в пункте 2.8 Контракта предусмотрена выплата аванса) на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в Разделе 13 Контракта, после выполнения последним объема Работ, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему на соответствующем этапе, за счет средств ___________________________________________________(Указывается источник финансирования) на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки работ, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в течение ___ (___) банковских дней с даты выставления Подрядчиком счета на оплату результатов отдельного этапа Работ.
- стоимость выполнения Работ по Контракту на первом этапе составляет _______ (____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (__________) рублей ____ копеек;
- стоимость выполнения Работ по Контракту на втором этапе составляет _______ (____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (__________) рублей ____ копеек;
- стоимость выполнения Работ по Контракту на третьем этапе составляет _______ (____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (__________) рублей ____ копеек.
2.9.1. Окончательный расчет по Контракту в сумме _______ (____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (__________) рублей ____ копеек, производится Заказчиком путем перечисления на банковский счет Подрядчика, указанный в Разделе 13 Контракта, после оказания последним всего предусмотренного Контрактом и приложениями к нему объема Работ, подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту) по Контракту в полном объеме, в течение ___ (___) банковских дней с даты представления Подрядчиком счета при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных Работ.
Вариант III. Оплата ежемесячно:
Заказчик оплачивает Работы, выполненные Подрядчиком в отчетном месяце, ежемесячно ____________________________________ (Указывается конкретное число месяца, следующего за отчетным, не позднее которого производится оплата по Контракту или период, в течение которого производится оплата по Контракту), путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в Разделе 13 Контракта, за счет средств __________________________ (Указывается источник финансирования) на основании надлежащее оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки работ, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в течение ___ (___) банковских дней с даты выставления Подрядчиком счета на оплату выполненных Работ.
В случае, если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее 31 декабря текущего года.
2.10. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в Разделе 13 Контракта.
2.11. Осуществление расчетов сопровождается банком _______________ (указывается наименование банка) и отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.
(Настоящий пункт включается в контракт в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Республики Алтай от 16.12.2015 N 421 "Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Республики Алтай". Порядок осуществления банковского сопровождения осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 N 963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов").

3. Сроки и условия выполнения Работ

3.1. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: ______________________________________________________________________.
3.1. Сроки выполнения Работ по этапам (отчетным периодам) отражены в Графике выполнения Работ (Приложение 3 к Контракту). (Указывается в случае выполнения Работ по этапам).
Если Контракт заключается на срок более чем 3 года и Цена Контракта составляет более чем 100 млн (сто миллионов) рублей, Контракт должен включать в себя график исполнения Контракта.
3.2. Подрядчик с согласия Заказчика вправе досрочно выполнить Работы (отдельные этапы) и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.
3.3. Срок выполнения Работ может быть продлен в случае, предусмотренном пунктом 10.3 Контракта.
3.4. Работы по Контракту выполняются иждивением Подрядчика (или)
3.4. Работы по настоящему Контракту выполняются с использованием материала Заказчика.
3.5. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, выполняющим работы, составляющие предмет настоящего контракта (объект закупки), Подрядчик должен соответствовать данным требованиям.

4. Порядок и сроки осуществления приемки Работ

4.1. Приемка выполненных Работ (отдельных этапов) в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании срока выполнения Работ (либо поэтапно в соответствии с Графиком выполнения Работ (Приложение 3 к Контракту)).
4.2. После завершения выполнения Работ (отдельных этапов), предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения Работ (отдельных этапов) не позднее _________ рабочего дня, следующего за днем завершения выполнения Работ (отдельных этапов), предусмотренных Контрактом.
4.3. Не позднее _____ рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 4.2 Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации:_____________________________________ предусмотренный Спецификацией, и Акт сдачи-приемки работ (Приложение 2 к Контракту), подписанный Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах.
4.4. Не позднее ___ (___) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.3 Контракта, Заказчик рассматривает результаты, осуществляет приемку выполненных Работ (отдельных этапов) на предмет соответствия их объема и качества требованиям Контракта.
4.5. Для приемки результатов исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.
4.6. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Законом о Контрактной системе.
4.7. По итогам приемки результата выполненных Работ (отдельных этапов) при отсутствии претензий относительно качества Работ Заказчик подписывает соответствующий Акт сдачи-приемки работ (Приложение 2 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах и не позднее ____ дней со дня проверки результатов исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику. В случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказчик подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки работ (Приложение 2 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах на основании полученного от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения и не позднее ___ дней со дня получения соответствующего заключения Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику. Либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения в соответствии со статьей 11 Контракта.
4.8. При проведении экспертизы Заказчиком общий срок, указанный в пункте 4.4 Контракта, проверки результатов исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту продлевается на срок проведения экспертизы.
4.9. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных Работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Подрядчик в течение ____ рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ (Приложение 2 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных Работ.
4.10. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно представления разъяснений в отношении выполненных Работ, Заказчик принимает выполненные Работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ (Приложение 2 к Контракту), один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в пункте 4.7 Контракта.
4.11. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ (Приложение 2 к Контракту), и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Спецификацией и Контрактом.
5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками выполнения Работ.
5.1.5. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе, в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.6. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.7. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых Работ требованиям, установленным Контрактом. (Указывается в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 94 Закона о Контрактной системе).
5.1.8. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить своевременную приемку результатов выполненных Работ и провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.
5.2.1.1. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых Работ требованиям, установленным Контрактом. (Указывается в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 94 Закона о Контрактной системе).
5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение ___ рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом.
5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в подпункте 5.4.5 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. Решение о продолжении выполнения Работ при необходимости корректировки сроков и отдельных этапов выполнения Работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.
5.2.5. Не позднее __ (___) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение ____ рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта, в случае, если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
5.2.6. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение __ (___) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. В течение __ (___) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями, в случае, если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.9. Обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения (текст, выделенный курсивом, включается в Контракт, если предусмотрено поэтапное выполнение Работ).
5.2.10. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе. (Указывается, если право принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчиком предусмотрено Контрактом).
5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.3 Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с пунктом 2.9 Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) Работ, предусмотренных в Технической документации (Спецификации). При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов Работ по Контракту. Перечень Работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения Работ в порядке, установленном Контрактом. (Указывается по усмотрению Заказчика).
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
(Указывается по усмотрению Заказчика).

5.3.8. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.
5.4.2. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям качества, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам, а также иным требованиям), в случае, если данные требования установлены законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта предоставить по запросу Заказчика в течение _____ рабочего дня после получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.5. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение ____ рабочих дней после приостановления выполнения Работ.
5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта.
5.4.7. В течение ____ рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы надлежащего качества, в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, с указанием причин.
5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее __ рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.9. Предоставлять информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с субподрядчиком. (Указывается, если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает 100 млн (сто миллионов) рублей).
5.4.10. Привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (Указывается в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о Контрактной системе).
5.4.11. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. (Указывается, если право принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчиком предусмотрено Контрактом).
5.4.12. В случае изменения банковского счета Подрядчика в течение __ рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Подрядчика, несет Подрядчик.
5.4.13. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и условиями Контракта.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполняемых Работ в соответствии с требованиями, указанными в подпункте 5.4.3 Контракта.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые Работы составляет _____ (___) месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ (Приложение 2 к Контракту).
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков или дефектов, возникших по вине Подрядчика.
6.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
6.5. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе начислить штраф в размере ____ (цифрами и прописью), в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом" (далее - постановление N 1063):
а) 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;
б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей;
в) 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей;
г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн рублей.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению N 1063. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ x ДП,

где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:


где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере ____ (цифрами и прописью), определенном согласно постановлению N 1063:
а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;
б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей;
в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей;
г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).
7.5. В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.
7.6. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.
7.8. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение _____ рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф в соответствии с пунктом 7.3 Контракта.
7.9. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту обязана произвести уплату неустойки (пени, штрафа), предусмотренных настоящей статьей, в течение ______ рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой стороны.
7.10. За непредоставление информации, указанной в пункте 5.4.9 с Подрядчика взыскиваются пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем в соответствии с Законом о Контрактной системе. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. (Указывается если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает 100 млн (сто миллионов) рублей).
7.11. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Указывается в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о Контрактной системе).

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. В Контракте указывается один из вариантов
Вариант I. Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено.
Вариант II. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения Работ (отдельных этапов), оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о Контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком.
8.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о Контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. (Указывается в случае, если данное условие предусмотрено Заказчиком в извещении об осуществлении закупки).
8.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на ______________(Указывается конкретный срок не менее, чем на один месяц, превышающий срок действия Контракта).
8.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _____% (______процентов), что составляет __________(_______) рублей.
В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о Контрактной системе. (Условие указывается при заключении Контракта в случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта).
8.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
8.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение ___ рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
8.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о Контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 8.6 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.8. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком) _____________________(В обязательном порядке указывается конкретный срок возврата денежных средств).
8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.
8.10. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
8.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
9.2. Контракт действует до ____________________, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.
9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом о Контрактной системе.
9.4. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;
- по решению суда.
9.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее _____ календарных дней с даты его получения.
9.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком Работ.
9.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
9.8. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. (Указывается по усмотрению Заказчика).
9.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика. (Данное условие указывается Заказчиком, за исключением случая осуществления закупки у единственного Подрядчика).
9.10. Односторонний отказ стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о Контрактной системе.
9.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.12. Подрядчик обязан вернуть Заказчику на указанный им банковский счет аванс, выданный в соответствии с Контрактом, в течение ______ банковских дней с момента расторжения Контракта. Момент расторжения Контракта определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. (Указывается, если было установлено условие о выплате аванса.)

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно, чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым Работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение ______ дней, после чего, Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения Работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть Контракт. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1, будут длиться более _____ месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10.3. Если, по мнению Сторон, выполнение Работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее _____календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Республики Алтай.

12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации
12.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
- приложение 1 "Спецификация";
- приложение 2 "Форма Акта сдачи-приемки работ";
- приложение 3 "График выполнения работ".

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:                                Поставщик:
Адреса:                                  Адреса:
- юридический:                           - юридический:
- почтовый:                              - почтовый:
Телефон ________, факс _____             Телефон ________, факс _______
Электронный адрес:                       Электронный адрес:
Получатель: л/с __________               Получатель: л/с ______________
ОГРН _____________________               ОГРН _________________________
ИНН ______________________               ИНН __________________________
КПП ______________________               КПП __________________________
БИК ______________________               БИК __________________________
р/с ______________________               р/с __________________________
            М.П.                                        М.П.

Приложение 1 к Контракту

                                               N __ от "___" ______ 20__ г.
                         Техническая документация
                              (СПЕЦИФИКАЦИЯ)

N п/п
Наименование Услуг
Описание (характеристика) (работ)
Единица измерения
Количество
Стоимость, руб.
единицы измерения
всего






















      Заказчик:                                       Исполнитель:
____________________                              ____________________
"____"_________ 20__ г.                           "_____"_________ 20__ г.
       М.П.                                              М.П.

Приложение 2 к Контракту

                                               N __ от "___" ______ 20__ г.
                                    АКТ
                            СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
г. Горно-Алтайск                               "____" ____________ 20___ г.
_______________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик",
     (наименование организации)
в лице ___________________________________________________________________,
                               (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
                                   (Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                                 (наименование организации)
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________________,
                                                (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
                                (Устава, Положения, Доверенности)
с другой  стороны,  вместе  именуемые "Стороны",  составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом N _____________ от "___" _______ 20__ г.
(далее - Контракт) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ,
а именно:
___________________________________________________________________________
2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует)
требованиям Контракта:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.  Вышеуказанные работы согласно Контракту должны быть выполнены "___"
________ 20___ г., фактически оказаны "___" ________ 20___ г.
4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта
________ ____________(________________) руб.
6. В соответствии с п. ______________  Контракта  сумма  штрафных  санкций
составляет ______________. (Указывается порядок расчета штрафных санкций).
Общая         стоимость        штрафных        санкций        составит:
________________(________________) руб.
7.  Итоговая   сумма,  подлежащая  оплате  Подрядчику с  учетом   удержания
штрафных санкций, составляет:______________ (________________) руб.
8. Результаты выполненных Работ по Контракту:

      Сдал:                                                  Принял:
    Подрядчик                                               Заказчик
   _____________                                          _____________
        М.П.                                                  М.П.

Приложение 3 к Контракту

                                               N __ от "___" ______ 20__ г.
                          ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

N п/п
Наименование работ
Кол-во (объем)
Срок выполнения работ
Примечание
















      Заказчик:                                       Исполнитель:
____________________                              ____________________
"____"_________ 20__ г.                           "_____"_________ 20__ г.
       М.П.                                              М.П.

Наверх